违约责任承诺书

时间：2022-12-28 10:16:41 承诺书我要投稿

违约责任承诺书

　　在现在社会，承诺书与我们的生活息息相关，承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。那么一般承诺书是怎么写的呢？以下是小编精心整理的违约责任承诺书，欢迎阅读与收藏。

违约责任承诺书

违约责任承诺书1

　　中国工商银行股份有限公司宁夏分行：

　　如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

　　(一)工程质量保修范围和内容

　　在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

　　质量保修的内容为施工图内的全部内容。

　　(二)质量保修期

　　1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年，屋面防水工程为五年;

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;

　　3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;

　　4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;

　　5、其他约定：(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

　　(三)质量保修责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方

　　在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

　　(四)保修保证措施，详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。

　　(五)违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

　　特此承诺

　　投标人：宁夏建工集团有限公司(盖单位章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　违约责任的.承诺方式

　　违约责任的承担方式有以下几种：

　　1、支付违约金

　　违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。

　　2、损害赔偿

　　损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。

　　3、继续履行

　　咎续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行合同债务。

　　4、其他补救措施

　　第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依

　　照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

　　第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

违约责任承诺书2

　　一.违反本公约租户义务条款规定的,物业管理公司有权处理,并要求限期整改;逾期不整改的.,有权强制整改,包括采取停水、停电、停气等催改措施;对该步行街公共利益造成损失的,物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金;强制整改措施予以公告,赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准,由物业管理公司议定,经物业管理主管部门核准后执行。

　　二.租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的,处以每日千分之二的滞纳金;无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的,物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。

　　发展商:东莞市xx实业发展有限公司

　　管理者:东莞市xx物业服务有限公司

　　法定代表人:

　　租户:

违约责任承诺书3

　　一、违约责任承诺书标准版范文

　　在我单位中标之后，我单位将从以下方面制定工期进度保障措施，保证在工期内顺利完成各标段的生产任务：

　　1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。

　　2、做好安全保障工作，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的安全生产标准和规定，建立健全各项规章制度，做好安全大检查工作，建立完善应急救援预案，防止因安全事故影响下的工期延误。

　　3、做好前期准备工作，在工期开始前做好设备、原料的检验入库，人员的安全培训等各方面工作，做到有生产指令就能提供服务，保障甲方施工进度。

　　4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则，为切实提升工作效提供保障。

　　5、做好特殊情况下的生产指令安排，如：复杂路况、特殊天气、工农关系等。

　　6、积极主动了解甲方施工指令，确保按时施工。

　　7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令，按时到井。

　　8、如因我方自身生产调度失误，造成甲方工期延误，由我方承担甲方损失。

　　以上

　　是我们向甲方做出的郑重承诺，请予以监督。

　　二、违约责任的构成要件

　　违约责任的构成要件，是指违约责任的成立所必须具备的条件。违约责任的构成要件有两个：一是有违约行为；二是无免责事由。前者为违约的积极要件，后者为违约的消极要件。违约责任的构成要件可分为一般构成要件和特殊构成要件。

　　违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。

　　违约责任的构成要件如下：

　　（1）有违约行为；

　　（2）有损害事实；

　　（3）违约行为与损害事实之间存在因果关系；

　　（4）无免责事由。前者称为违约责任的积极要件，后者称为违约责任的消极要件。此处仅讨论其积极要件，即违约行为。

　　法律依据：

　　《中华人民共和国合同法》

　　第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

　　第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

　　第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

　　第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的.，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。

　　第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

　　第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

　　第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

违约责任承诺书4

　　本人承诺，今因向先生借款人民币(大写) 元（），于年月日归还。若未在上述期限内将借款归还，按借款金额的`按日支付违约金。超过三日未全额归还借款金额的按十五日计算违约金额，超过七日未全额归还借款金额的按三十日计算违约金额。若因此造成任何纠纷，由本人承担一切责任及损失。

　　特此承诺！

　　承诺人：

　　日期：年月日

违约责任承诺书5

致：_______（招标人）

　　作为工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

　　1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场，且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%，每工作日在岗工作时间不得少于6小时；

　　2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理总监书

　　面同意；半天以上两天以内的`须经监理总监出具书面意见后，报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表，代为行使其权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。

　　3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按元支付违约金；第二次离岗的按元支付违约金；第三次以后的每次按元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录，由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

　　投标人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　xxxx年xx月xx日

违约责任承诺书6

　　第一节、新材料、新工艺及新技术

　　新技术推广应用要有严谨的科学态度，对于每一项新技术、新工艺，均应认真分析，调查研究，有的放矢，既要确定目标，又要制定切实可行的`方案，并认真组织实施。

　　1、计算机和互联网信息管理应用技术

　　我公司项目经理部在项目管理实施过程中，长期运用计算机技术对工程项目进行辅助管理，除基本的文档处理、财务核算、人事工资管理、计划管理、资料管理、合约管理等常规管理之外;我公司将以工程总承包项目管理模式为基础，在该工程实施中，综合运用现代信息技术，建立项目经理部内部局域网，实现项目经理部内部信息的横向交流和数据共享，为项目管理和工程实施提供支持和服务，计算机应用和开发综合技术至少包括：

　　1).图纸二次深化设计、加工安装详图设计、机电综合系统配套图纸设计和工艺设计、装修效果和详图设计等。

　　2).建立工程项目管理信息系统，综合运用现代信息技术，建立局域网，实现信息的横向交流和数据共享，为项目决策、计划、管理、协调、监控和实施提供支持和报务，最终形成资源流优化系统，从而实现项目管理的网络化、信息化、现代化。

　　2、混凝土外加剂的采用技术

　　混凝土外加剂应用技术包括缓凝剂、微膨胀剂、早强剂、粉煤灰综合利用技术等。本工程在满足防水混凝土的抗渗性、泵送混凝土获得好的可泵性、大体积混凝土的低水化热性的同时，明显地降低水泥用量。即在保证混凝土工程质量优良的前提下取得良好的经济效益和社会效益。

　　5、环境保护技术应用

　　环境保护技术包括采用低噪声振捣棒、采用新型建筑隔声屏、建筑垃圾回收利用技术、废水处理等。

违约责任承诺书7

　　在我单位中标之后，我单位将从以下方面制定工期进度保障措施，保证在工期内顺

　　利完成各标段的生产任务:

　　1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。

　　3、做好前期准备工作，在工期开始前做好设备、原料的检验入库，人员的安全培训等各方面工作，做到有生产指令就能提供服务，保障甲方施工进度。

　　4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则，为切实提升工作效提供保障。

　　5、做好特殊情况下的生产指令安排，如：复杂路况、特殊天气、工农关系等。

　　6、积极主动了解甲方施工指令，确保按时施工。

　　7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令，按时到井。

　　8、如因我方自身生产调度失误，造成甲方工期延误，由我方承担甲方损失。

　　以上是我们向甲方做出的郑重承诺，请予以监督。

　　合同违约责任怎么写：

　　1、违约责任承担方式

　　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

　　2、违约责任条款约定

　　违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

　　3、损害赔偿的范围

　　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的.规定承担损害赔偿责任。

　　4、违约金

　　当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

　　约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。以上为合同违约责任的写法。

违约责任承诺书8

　　中国____________银行股份有限公司________分行：

　　如我方中标中国________银行________分行营业办公大楼工程，为保证中国________银行________分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

　　(一)工程质量保修范围和内容

　　在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

　　质量保修的内容为施工图内的全部内容。

　　(二)质量保修期

　　1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为____年，屋面防水工程为____年;

　　2、电气管线、上下水管线安装工程为____年;

　　3、供热及供冷为________个采暖期及供冷期;

　　4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为________年;

　　5、其他约定：(关于保修责任期的.延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

　　(三)质量保修责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起____天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

　　(四)保修保证措施，详见施工组织设计第________页“14.工程保修措施及承诺”。

　　特此承诺

　　投标人：____________集团有限公司(盖单位章)

　　法定代表人或委托代理人：____________

违约责任承诺书9

　　承诺书(招标人名称)：

　　本项目为民心工程，工期要求紧，为防止资质挂靠，投标申请人承诺接受到零陵区芝山北路建设及湘运车站搬迁指挥部处签订承诺函后到代理公司进行报名登记，否则招标方有权不接受我方的报名申请。

　　我方在此声明：

　　1、我方拟派往

　　（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务；我方一旦中标，在中标通知书发出以前，拟任项目负责人和技术负责人的情况发生变化的，取消我方中标候选人资格；我方一经中标，承诺中途不更换项目关键岗位人员（现场施工时项目负责人和施工员，不得擅离职守），否则解除施工承包合同。

　　2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目业主或者与本项目业主的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不是存在相与控股或者参股关系。

　　3、我方目生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，没有拖欠农民工工资的不良记录，我方保证在施工中联合各标段进行配套施工的，不得以影响工期为前提，否则解除施工承包合同。

　　4、承诺在领取中标通知书时，提供合格的施工组织设计文件，拒绝提供的招标方有权取消我的'中标资格，并没收我方的投标保证金和信誉保证金。

　　5、我方承诺配合业主由财政按区有关规定执行税金代扣代缴；无论工程是否完工，在一个财政年度内，区财政按中标总价代扣税金；总税金最终以财政审定的总价乘以规定的税率基数为准。

　　6、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

　　特此承诺投标人：(盖单位章)

　　法定代表人：(签字或盖章)

　　xx年x月x日

违约责任承诺书10

　　一、违约责任承诺书：

　　一、违反本公约租户义务条款规定的，物业管理公司有权处理，并要求限期整改；逾期不整改的，有权强制整改，包括采取停水、停电、停气等催改措施；对该步行街公共利益造成损失的，物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金；强制整改措施予以公告，赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准，由物业管理公司议定，经物业管理主管部门核准后执行。

　　二。租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的，处以每日千分之二的滞纳金；无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的，物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。

　　发展商：xx市xx实业发展有限公司

　　管理者：xx市xx物业服务有限公司

　　法定代表人：

　　租户：

　　二、违约责任承担原则：

　　（一）过错责任

　　过错责任，是指由于当事人主观上的故意或者过失而引起的违约责任。在发生违约事实的情况下，只有当事人有过错，才能承担违约责任，否则，将不承担违约责任。过错责任原则包含下列两个方面的内容：①违约责任由有过错的'当事人承担。一方合同当事人有过错的，由该方自己承担；双方都有过错的，由双方分别承担。例如，在来料加工合同中，定作人提供的材料质量不合要求，要承担违约责任。承揽人本应按合同规定对来料先行检验合格后，方可加工成品。但是，承揽人没有对定作人提供的来料进行检验，而直接把不合格的原料制成质量次的成品。在这种情况下，承揽人也要承担违约责任。②无过错的违约行为，可依法减免责任（如不可抗力造成的违约）。

　　（二）无过错责任

　　这一原则是指凡违反合同的行为，除了免责的外，都必须追究违约方的违约责任。任何一方合同当事人，不管是国家机关、企业、事业单位，还是公民个人，只要因过错违约，均应当依照法律规定或者合同约定追究其违约责任。在法律面前，在合同面前，人人是平等的。

　　（三）赔偿实际损失

　　所谓实际损失，是指违约方因自己的违约行为而在事实上给对方造成的经济损失。一般情况下，实际损失，包括财物的减少、损坏、灭失和其他损失及支出的必要费用，还包括可得利益的损失。当因违约方的违约行为造成对方经济损失时，违约方应当向对方承担赔偿责任。

　　（四）全面履行

　　这里所说的全面履行，是指违约方承担经济责任（如支付违约金或者赔偿金等）后仍应按合同要求全面履行。也就是说，违约方承担了经济责任后并不能代替合同的履行，不能自然免除合同的法律约束力，不能免除过错方继续履行合同的责任。只要受害方要求继续履行合同，除了法律另有规定外，违约方又有能力履行，违约方就必须继续履行未完成的合同义务。