- 相关推荐
一级建造师资格证真题（精选17套）
在学习和工作的日常里，我们需要用到考试真题的情况非常的多，考试真题可以帮助学校或各主办方考察参试者某一方面的知识才能。一份什么样的考试真题才能称之为好考试真题呢？下面是小编帮大家整理的一级建造师资格证真题（精选17套），仅供参考，希望能够帮助到大家。
一级建造师资格证真题 1
2024年一级建造师《工程经济》历年真题1
1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）。（真题改编）【多选题】
A.图纸法是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题
B.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人
C.工程量按承包人在履行合同义务过程中实际完成应予计量的工程量确定
D.对于承包人原因造成超出施工图纸范围施工的工程量，不予计量
E.对工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量
正确答案:B、C、D、E
答案解析:分解计量法是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题。
2、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为 01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是（ ）。【单选题】
A.专业工程顺序码
B.清单项目顺序码
C.分部工程顺序码
D.分项工程顺序码
正确答案:D
答案解析:分部分项工程量清单项目编码分五级设置，用12位阿拉伯数字表示。其中1、2位为相关工程国家计量规范代码，3、4位为专业工程顺序码，5、6位为分部工程顺序码，7、8、9位为分项工程项目名称顺序码， 10～12位为清单项目编码。
3、某施工项目 6 月份因异常恶劣的气候条件停工 3 天，停工费用 8 万元；之后因停工待图损失 3 万元，因施工质量不合格，返工费用 4 万元。根据《标准施工招标文件》施工承包商可索赔的费用为（ ）万元。【单选题】
A.15
B.11
C.7
D.3
正确答案:D
答案解析:因异常恶劣的气候条件停工，只能索赔工期；因停工待图损失3万元属于甲方原因造成的，可以索赔；施工质量不合格，返工费用4万元属于施工单位自身原因，不能索赔。所以能索赔的费用为3万元。
4、关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（ ）。【多选题】
A.横轴为时间轴，向右延伸表示时间的'延续
B.对投资人而言，横轴上方的箭线表示现金流出
C.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
D.箭线长短应体现各时点现金流量数值的差异
E.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
正确答案:A、C、D、E
答案解析:现金流量图的作图方法和规则：（1）以横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续，轴上每一刻度表示一个时间单位，可取年、半年、季或月等；时间轴上的点称为时点，通常表示的是该时间单位末的时点；0表示时间序列的起点。整个横轴又可看成是我们所考察的“技术方案”。（2）相对于时问坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量情况，现金流量的性质（流入或流出）是对特定的人而言的。对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示收益；在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。（3）在现金流量图中，箭线长短与现金流量数值大小本应成比例。箭线长短只要能适当体现各时点现金流量数值的差异，并在各箭线上方（或下方）注明其现金流量的数值即可。（4）箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。
5、某企业2016年实现净利润为1000万元，销售收入为10000万元，总资产周转率为0.8，权益乘数为1.5，不考虑其他因素，采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率是（ ）。【单选题】
A.100%
B.15%
C.12%
D.10%
正确答案:C
答案解析:采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率为：（1000／10000）×0.8×1.5×100％=12％。
6、某公司生产单一产品，设计年生产能力为 3 万件，单位产品的售价为 380 元/件，单位产品可变成本为 120 元/件，单位产品税金及附加为 70 元/件，年固定成本为 285 万元，该公司盈亏平衡点的产销量为（ ）。【单选题】
A.20000
B.19000
C.15000
D.75000
正确答案:C
答案解析:根据公式：BEP（Q）=CF/（p-Cu-Tu）式中，BEP（Q）表示盈亏平衡点时的产销量；CF表示固定成本；Cu表示单位产品变动成本；p表示单位产品销售价格；Tu表示单位产品营业税金及附加。本题的计算过程为：该公司盈亏平衡点的产销量=285×10000/（380-120-70）=15000件。
7、施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目费用，宜采用的计价方法是（ ）。【单选题】
A.工料单价法
B.参数法
C.全费用综合单价法
D.分包法
正确答案:B
答案解析:参数法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。
8、关于企业现金持有成本的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.最佳现金持有量为机会成本、管理成本和短缺成本之和最小对应的现金持有量
B.管理成本与现金持有量之间一般有显著的比例关系
C.可以通过加速现金流转速度降低管理成本
D.现金的短缺成本随现金持有量的增加而上升
正确答案:A
答案解析:机会成本、管理成本、短缺成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。故选项A正确。管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间无明显的比例关系。故选项B错误。选项C错误，现金的管理除了做好日常收支，加速现金流转速度外，还需控制好现金持有规模，即确定适当的现金持有量。选项D错误，现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。
9、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ ）。【多选题】
A.生产工人的技能培训费用
B.生产工人的流动施工津贴
C.生产工人的增收节支奖金
D.项目管理人员的计时工资
E.生产工人在法定节假日的加班工资
正确答案:B、C、E
答案解析:人工费是指按工资总额构成规定支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。具体内容包括计时工资或计件工资；奖金；津贴补贴（流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等）；加班加点工资；特殊情况支付工资。
10、某施工企业年初从银行借款 200 万元，按季度计息并支付利息，季度利率为 1.5％，则该企业一年支付的利息总计为（ ）万元。【单选题】
A.6.00
B.6.05
C.12.00
D.12.27
正确答案:C
答案解析:由于题干所述“按季度计息并支付利息”，也就是利息随产生随支付，利息不再产生利息，计算上同单利计息。则有：一年支付利息=200×1.5％×4=12（万元）。
一级建造师资格证真题 2
2016年一级建造师《建设工程经济》预习试题(5)
1.对建设工程项目使用功能影响从大到小依次排列正确的是( )。
A.设计阶段-施工阶段-决策阶段
B.施工阶段-设计阶段-决策阶段
C.决策阶段-设计阶段-施工阶段
D.设计阶段-决策阶段-施工阶段
2.在投资项目决策阶段，主要投入不包括( )。
A.土地征用费
B.市场调查分析费
C.可行性研究费
D.投资机会分析费
3.按现行会计制度及有关规定，下列会计报表中属于静态会计报表的是( )。
A.资产负债表
B.利润分配表
C.现金流量表
D.利润表
4.按现行会计制度及有关规定，短期投资属于( )。
A.流动资产
B.无形资产
C.其他资产
D.流动负债
5.按现行会计制度及有关规定，下列各项中不属于企业无形资产的是( )。
A.土地使用费
B.非专利技术
C.商誉
D.企业计提的无形资产减值准备
6.按现行会计制度及有关规定，下列各项中属于企业债权的是( )。
A.应付票据
B.应付账款
C.预付账款
D.预收账款
7.企业有一台设备因事故提前报废，对该台设备的折旧处理应是( )。
A.从下月起停止计提折旧
B.补提折旧
C.从开始停止计提折旧
D.继续按月计提折旧，直到提足为止
8.应付利润在尚未支付给投资者之前构成企业的一项( )。
A.投入资本
B.长期负债
C.债权
D.流动负债
9.企业在筹集资金过程中，投资人的.投入资本超过其注册资金的数额属于( )。
A.资本公积
B.盈余公积
C.实收资本
D.未分配利润
10.在会计核算中，期间费用是指企业当期发生的( )的费用。
A. 应由几项工程共同负担，分配计入工程成本核算对象
B.可直接计入工程成本核算对象
C.应当直接计入当期损益
D.应当通过分配计入当期损益
参考答案：
1、C 2、A 3、A 4、A 5、D
6、C 7、A 8、D 9、A 10、C
一级建造师资格证真题 3
2023年一级建造师《机电工程》历年真题
1、位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量,下列属于位置误差的有（ ）【多选题】
A.平面度
B.平行度
C.圆轴度
D.圆柱度
E.对称度
正确答案:B、C、E
答案解析:关联实际要素的位置对基准的变动全量称为位置误差,主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。
2、平面控制网的测量方法有（ ）【单选题】
A.三角测量法、导线测量法、水准测量法
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法
正确答案:D
答案解析:平面控制网的测量方法有三角测量法、导线测量法、三边测量法等。
3、主持焊接工艺评定的人员应是（ ）【多选题】
A.探伤工程师
B.焊接工程师
C.金相分析师
D.热处理工程师
E.焊接技师
正确答案:B、E
答案解析:焊接工艺评定的一般要求:主持焊接工艺评定的人员必须是从事焊接工作的工程师或焊接技师。进行焊接工艺评定试件焊接的焊工,应是由该单位操作技能熟练、有丰富经验的焊工担任。
消防工程现场检查主要是核查（ ）是否符合经审核批准的消防设计。【单选题】
A.测试的结果
B.有关书面资料
C.工程实体
D.工艺设备和仪表
正确答案:C
答案解析:公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查,为使检查顺利进行,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加,现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。内容包括房屋建筑的类别或生产装置的'性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。
5、根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定,（ ）须带负荷试运转。【多选题】
A.风机
B.车床
C.泵
D.铣床
E.压缩机
正确答案:A、C、E
答案解析:机械设备安装工程试运转包括设备单机空负荷试运转、成套设备空负荷试运转和负荷试运转。由于负荷试运转涉及生产工艺、材料、动力、机具、工模具和合格的操作人员等方面,安装单位无力负责负荷试运转工作,因此机械设备的负荷试运转和生产调试由建设(生产)单位负责进行。条文中规定必须带负荷试运转,主要是指风机、泵、压缩机等这类设备,当机器一开动设备就会带上负荷。至于国家规定必须进行负荷试运转的设备,如锅炉、起重设备等的试运转,由相应各类机械设备安装工程施工及验收规范具体规定。
6、自动控制的闭环控制系统特点之一是（ ）【单选题】
A.控制作用的传递具有单向性
B.由偏差产生对系统输入量的控制
C.抗干扰性较差
D.由偏差产生对系统被控量的控制
正确答案:D
答案解析:闭环控制系统是由信号正向通路和反馈路构成闭合回路的自动控制系统,又称反馈控制系统。控制作用不是直接来自给定输入,而是系统的偏差信号,由偏差产生对系统被控量的控制。系统被控量的反馈信息又反过来影响系统的偏差信号,即影响控制作用的大小。
7、施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（ ）检定。【单选题】
A.仲裁
B.使用
C.首次
D.周期
正确答案:D
答案解析:施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的,向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。
8、成套配电柜调试前应检查的项目包括（ ）等。【多选题】
A.机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B.动、静触头的中心线应一致,接触紧密
C.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并应牢固
D.柜内照明齐全
E.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠
正确答案:A、B、D、E
答案解析:成套柜的检查项目:(1)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。(2)动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。(3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。(4)柜内照明齐全。
9、《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,阀门的壳体实验压力不得小于公称压力的（ ）倍。【单选题】
A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50
正确答案:D
答案解析:《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.50倍,试验时间不得少于5 min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。
一级建造师资格证真题 4
2023年一级建造师《机电工程》历年真题精选2
1、起重机进行吊装作业时的吊装载荷包括（ ）。【多选题】
A.设备或构件重量
B.起重机吊臂重量
C.吊具和索具重量
D.起重机吊钩重量
E.设备加固件重量
正确答案:A、C、D、E
答案解析:吊装载荷的组成：被吊物（设备或构件）在吊装状态下的重量和吊、索具重量（流动式起重机一般还应包括吊钩重量和从臂架头部垂下至吊钩的起升钢丝绳重量）。例如，履带起重机的吊装载荷为被吊设备（包括加固、吊耳等）和吊索（绳扣）重量、吊钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。【考点来源】起重机械的分类、适用范围及基本参数
2、关于设备采购商务评审时的做法，正确的是（ ）。【单选题】
A.对技术评审不合格的，不再做商务评审
B.评审时的相关商务专家不可外聘
C.潜在供应商的商务标无须逐条做出评价
D.在商务评审的基础上就能组织综合评审
正确答案:A
答案解析:对于技术评审不合格的厂商不再做商务评审；商务评审由采购工程师（或费控工程师）组织，由相关专业的专家进行评审（可外聘专家）；对各潜在供应商的商务报价做横向比较并排岀推荐顺序；在对供货商评价合格的基础上做横向比较并排出推荐顺序。【考点来源】工程设备采购询价与评审
3、关于接地模块的说法，错误的是（ ）。【单选题】
A.接地模块的顶面埋深不应小于0.6米
B.接地模块的间距不应小于模块长度的3~5倍
C.接地模块的接地干线应串联焊接成一个环路
D.接地模块的干线环路引出线不应少于2处
正确答案:C
答案解析:采用接地模块的施工技术要求：（1）按设计位置开挖模块坑，并将地下接地干线引到模块上，经检查确认，再相互焊接。（2）接地模块的顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块应垂直或水平就位，并应保持与原土层接触良好。（3）接地模块应集中引线，并应采用干线将接地模块并联焊接成一个环路，干线的材质应与接地模块焊接点的材质相同，引出线不应少于2处。【考点来源】建筑防雷与接地施工技术要求
4、在涂料涂层施工时会发生涂料回弹和大量漆雾飞扬现象的是（ ）。【单选题】
A.空气喷涂法
B.刷涂法
C.滚涂法
D.高压无气喷涂法
正确答案:A
答案解析:高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的`现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件；工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍；涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装。【考点来源】设备及管道防腐蚀工程施工方法
5、气动信号管道安装无法避免中间接头时，应采用连接（ ）。【单选题】
A.承插接头
B.螺纹接头
C.卡套式接头
D.焊接接头
正确答案:C
答案解析:气动信号管道安装（1）气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管。（2）气动信号管道安装无法避免中间接头时，应采用卡套式接头连接；气动信号管道终端应配装可拆卸的活动连接件。【考点来源】自动化仪表管路安装要求
6、下列加固方式中，风管加固通常不采用的是（ ）。【单选题】
A.槽钢内支撑
B.钢管内支撑
C.圆钢内支撑
D.扁钢内支撑
正确答案:A
答案解析:风管的加固形式有：角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。【考点来源】通风与空调工程施工技术要求
7、热力管道补偿器两侧支架偏心基准点应选择（ ）。【单选题】
A.补偿器边缘
B.管道固定点
C.管道转弯点
D.补偿器中心
正确答案:D
答案解析:安装导向支架和活动支架的托架时，应考虑支架中心与托架中心一致，不能使活动支架热胀后偏移，靠近补偿器两侧的几个支架安装时应装偏心，其偏心的长度应是该点距固定点的管道热伸量的一半。偏心的方向都应以补偿器的中心为基准。【考点来源】工业管道安装技术要求
8、风力发电机塔筒就位紧固后，塔筒法兰内侧间隙大于0.5mm时的填充材料应采用（ ）。【单选题】
A.不锈钢片
B.紫铜片
C.铝合金垫片
D.橡胶圈
正确答案:A
答案解析:塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm，否则要使用不锈钢片填充，之后依次安装上部塔筒。【考点来源】风力发电设备安装技术要求
9、将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内的绝热方法是（ ）。【单选题】
A.填充法
B.拼砌法
C.浇注法
D.喷涂法
正确答案:C
答案解析:解析：浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内，使其发泡定型或养护成型的一种绝热施工方法。【考点来源】设备及管道绝热工程施工方法
10、七氟丙烷灭火系统组件中的阀门不包括（ ）。【单选题】
A.选择阀
B.液流单向阀
C.隔膜阀
D.安全阀
正确答案:C
答案解析:七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报警器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按钮等组成。【考点来源】消防系统分类及其功能
一级建造师资格证真题 5
2016年一级建造师《工程经济》模拟试题(三)
(1)设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分（ ）的恢复。
A. 工作效率
B. 生产效率
C. 工作能力
D. 生产能力
(2)企业的实收资本一般不能随意变动，如按有关规定增加实收资本时，除所有者增加新的资金投入外，还可以将（ ）
A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本
B. 资本公积和盈余公积转入实收资本
C. 借款转入实收资本
D. 无法归还的应付款转入实收资本
(3)敏感性分析的一般步骤包括：①确定敏感性因素;②确定评价指标;③分析不确定性因素的波动幅度及其对评价指标可能带来的增减变化情况;④选择需要分析的不确定性因素。这些步骤的正确顺序应为（ ）。
A. ④③②①
B. ②①④③
C. ②④③①
D. ①②③④
(4)ROE 和ROI指标主要用于( )。
A. 融资前分析中的静态分析
B. 融资后分析中的动态分析
C. 融资前分析中的动态分析
D. 融资后分析中的静态分析
(5)某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元，预计项目投产后，年平均税后现金流入量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值，直线法折旧，则该项目投资利润率为（ ）
A. 16.67%
B. 30%
C. 25%
D. 33%
(6)国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永A.工程的`设备费用应（ ）。
A. 计入设备购置费
B. 计入材料设备费
C. 计入暂列金额
D. 另外单独计算
(7)以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有（ ）。
A. 产品制造成本
B. 矿山修检费
C. 维简费
D. 摊消费
(8)增量（ ），就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。
A. 效益
B. 投资率
C. 投资收益率
D. 收益率
(9)某投资方案寿命期为5 年，每年净现金流量如下表。折现率为12%，第5 年投资恰好全部收回，则该公司内部收益率为（ ）。 A. 大于12%
B. 等于12%
C. 小于12%
D. 无法确定
(10)现有存款1000元，年利率为12%，复利按季计算，第2年年末的本利和为（ ）元。
A. 1254
B. 1267
C. 1240
D. 1280
一级建造师资格证真题 6
2015一级建造师考试《工程法规》练习及解析(5)
1.下列关于监理企业的质量责任和义务，正确的是( )。
A.工程监理企业应当依法取得相应资质等级的证书。并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务
B.工程监理企业业务繁忙时，可以委托其他有相应资质的工程监理企业对工程进行监理
C.工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
D.工程监理企业应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
E.工程监理企业应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。工程监理单位不得转让工程监理业务，这是法律所明确规定的。参见教材P292.
2.某监理公司在其承担的监理工程中出现了下述行为，其中，该监理公司必须承担相应的法律责任的有( )。
A.该工程超越了本公司资质等级
B.与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量
C.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字
D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验
E.未按照工程建设强制性标准进行设计
【正确答案】 ABC
【答案解析】 本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。D选项为施工单位的责任，E选项为设计单位的责任。参见教材279、290.
3.下列关于竣工验收的说法正确的有( )。
A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C.工程严禁任何部分分项竣工
D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日
E.竣工验收合格的工程才能移交发包人使用
【正确答案】 ADE
【答案解析】 本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。B工程质量保修书是竣工验收的前提条件，所以一定要竣工前签订;C任何部分有点绝对。参见教材P295.
4.建设工程竣工验收应当具备下列( )条件。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有质量监督机构签署的质量合格文件
D.有施工单位签署的工程保修书
E.有工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和设备的进场试验报告
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。建设工程竣工验收需要具备的条件有ABDE所描述的`内容。质量合格文件不是由质量监督结构而是由勘察、设计、施工、监理等工程参与方签署。参见教材P296.
5.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有( )。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程检验评定资料
D.工程质量保证资料
E.中标通知书及施工承包合同
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 本题考查的是施工单位应提交的档案资料。施工单位提交的档案资料。参见教材P297.
6.建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行( )。
A.建筑围护结构的外墙承载实体检验
B.夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测
C.系统节能性能检测
D.节能工艺检验
E.系统联合试运转与调试
【正确答案】 BCE
【答案解析】 本题考查的是建设工程竣工规划、消防、节能、环保等验收的规定。A是外墙节能构造实体检验，非承载。参见教材P299.
7.建设工程竣工结算分为( )。
A.分部工程竣工结算
B.分项工程竣工结算
C.单项工程竣工结算
D.单位工程竣工结算
E.项目竣工总结算
【正确答案】 CDE
【答案解析】 本题考查的是工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程、单项工程和建设项目竣工总结算。参见教材P301.
8.《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有( )情形的，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
C.指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
D.直接指定分包人分包专业工程
E.批准承包人选定的分包人分包专业工程
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 本题考查的是竣工工程质量争议的处理。承担质量缺陷责任。参见教材P303.
一级建造师资格证真题 7
2024年一级建造师《工程经济》历年真题3
1、下列设备磨损情形中，属于无形磨损的有（ ）。【多选题】
A.设备使用过程中产生的变形
B.技术进步导致设备贬值
C.设备闲置过程中遭受腐蚀
D.制造工艺改进导致设备降价
E.自然力作用时设备构件老化
正确答案:B、D
答案解析:A选项：设备在使用过程中，在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏，称为第一种有形磨损。B选项：第二种无形磨损是由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。CE选项：设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，如金属件生锈、腐蚀、橡胶件老化等，称为第二种有形磨损。D选项：设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值。这种磨损称为第一种无形磨损。
2、对于建设工程，利用价值工程原理提高技术方案经济效果最佳的阶段是（ ）。【单选题】
A.生产与销售阶段
B.规划与设计阶段
C.使用与报废阶段
D.生产与使用阶段
正确答案:B
答案解析:在不同的阶段进行价值工程活动，其经济效果的提高幅度却是大不相同的。对于建设工程，应用价值工程的重点是在规划和设计阶段，因为这两个阶段是提高技术方案经济效果的关键环节。
3、下列措施项目费中，宜采用参数法计价的是（ ）。【单选题】
A.垂直运输费
B.夜间施工增加费
C.混凝土模板及支架费
D.室内空气污染测试费
正确答案:B
答案解析:参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工的计价均可以采用该方法。垂直运输费、混凝土模板及支架费采用综合单价法，室内空气污染测试费采用分包法计价。
4、具有下列特点的国际工程项目中，投标报价适宜采用低价策略的是（ ）。【单选题】
A.工作简单且支付条件好的工程
B.专业要求高且工期要求急的工程
C.竞争对手少且施工条件差的工程
D.技术复杂且投资规模大的工程
正确答案:A
答案解析:工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程，报价可低一些。
5、有10项采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是（ ）。【单选题】
A.标准预算审查法
B.分组计算审查法
C.对比审查法
D.重点审查法
正确答案:A
答案解析:标准预算审查法就是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。按标准设计图纸施工的工程，一般上部结构和做法相同，只是根据现场施工条件或地质情况不同，仅对基础部分做局部改变。
6、某现浇混凝土结构施工采用的木模板，一次净用量为200，现场制作安装不可避免的`损耗率为2%，可周转使用5次，每次补损耗率为5%，该模板的周转使用量为（ ）。【单选题】
A.48.00
B.48.96
C.49.44
D.51.00
正确答案:B
答案解析:题目给了净用量，先求使用量。一次使用量=净用量×（1+操作损耗率）=200×（1+2%）=204；周转使用量=一次使用量×【1+（周转次数-1）×补损率】/周转次数=【204×（1+4×5%）】/5=48.96。
7、下列财务分析指标中，属于企业长期偿债能力指标的有（ ）。【多选题】
A.速动比率
B.总资产周转率
C.产权比率
D.资产负债率
E.权益乘数
正确答案:C、D、E
答案解析:常用的长期偿债能力比率包括资产负债率、产权比率、权益乘数等。
8、某技术方案净现金流量和财务净现值如下表，根据表中数据，关于该方案评价的说法正确的是（ ）。【单选题】
A.累计净现金流小于零
B.财务内部收益率可能小于8%
C.静态投资回收期大于6年
D.项目在经济上可行
正确答案:D
答案解析:本题财务净现值为24.276万元大于0，故项目在经济上可行。
9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期内修复费用的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.因承包人原因造成的工程缺陷，承包人应负责修复，并承担修复费用，但不承担因工程缺陷导致的人身伤害
B.因第三方原因造成的工程损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复费用，并支付承包人合理利润
C.因发包人不当使用造成的工程损坏，人应负责修复，发包人应承担合理的修复，但不额外支付利润
D.因不可抗力造成的工程损坏，承包人应负债
正确答案:B
答案解析:保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成人身伤害和财产损失由责任方承担。
10、某技术方案建设投资1000万元，流动资金100万元，全部为自有资金（资本金）。运营期正常年份的年利润总额为140万元，年所得税为35万元，则该方案的资本金净利润率是（ ）。【单选题】
A.10.50%
B.12.73%
C.14.00%
D.9.55%
正确答案:D
答案解析:净利润=利润总额-所得税=140-35=105万；资本金净利润率=净利润/资本金=105/1100=9.55%。
一级建造师资格证真题 8
22年一建《工程经济》考试真题：材料消耗定额的编制
考点:材料消耗定额的编制
周转性材料消耗一般 与下列四个因素有关:
1.第一次制造时的材料消耗量(一次使用量)
2.每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)
3.周转使用次数
4.周转材料的最终回收及其回收折价
真题演练：编制工程周转性材料消耗定额时，影响周转性材料消耗的因素主要有( ) 。
A.周转材料的制造工艺
B.周转使用次数
C.周转材料的最终回收及其回收折价
D.周转材料补损的`难易程度
E.每周转便用一次材料的损耗
参考答案：BCE
参考解析：影响周转材料消耗的因素包括：(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量);(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充);(3)周转使用次数;(4)周转材料的最终回收及其回收折价。
一级建造师资格证真题 9
2021一级建造师《市政工程》真题（案例三）
案例三
某项目部承接一项河道整治项目，其中一段景观挡土墙，长为50m，连接既有景观挡土墙。该项目平均分5个施工段施工，端缝为20mm，第一个施工段临河测需沉6基础桩，基础方桩按梅花形布置(如图三)所示围堰与沉桩工程同时开工再进行挡土墙施工，最后完成新建路面施工与栏杆安装。项目部根据方案使用柴油锤击桩，遭附近居民投诉，监理随即叫停，要求更换沉桩方式。完工后，进行挡土墙施工，挡土墙施工工序有：机械挖土、A、碎石垫层、基础模板、B、浇筑混凝土、立强身模板、浇筑墙体、压顶采用一次性施工。
问题：
1.【题干】根据图3所示，该档土墙结构形式属哪种类型?端缝属哪种类型?
【答案】重力式挡土墙(2 分)，沉降缝(变形缝)(2 分)。
2.【题干】计算a的数值与第一段挡土墙基础方桩的根数。
【答案】(1)(10000-350-350)÷(6-1)÷2=930mm(3 分)。
(2)6+6+5=17 根(2 分)。
3.【题干】监理叫停施工是否合理?柴油锤沉桩有哪些原因会影响居民?可以更换哪几种沉桩方式?
【答案】(1)合理(1 分);
(2)噪声大(1 分)，振动大(1 分)，柴油燃烧污染大气会影响居民(1 分)(共3分，给满为止)
(3)静力压桩(2 分)，钻孔埋桩(2 分)。
4.【题干】根据背景资料，正确写出A、B工序名称。
【答案】A：地基处理及验收(2 分) ;
B：安装基础钢筋(2 分)。
一级建造师资格证真题 10
2024年一级建造师《市政工程》历年真题精选2
1、草坪铺植方法中，铺完后就有良好景观效果的是（ ）。【新版删除】【单选题】
A.密铺
B.间铺
C.点铺
D.茎铺
正确答案:A
答案解析:密铺：应将选好的草坪切成300mm×300mm、250mm×300mm、200mm×200mm等不同草块，顺次平铺，草块下填土密实，块与块之间应留有20～30mm缝隙，再行填土，铺后及时滚压浇水。若草种为冷季型则可不留缝隙。此种建植方法铺后就有很好的景观，但建坪成本高。
2、喷射混凝土必须采用的外加剂是（ ）。【单选题】
A.减水剂
B.速凝剂
C.引气剂
D.缓凝剂
正确答案:B
答案解析:喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂，速凝剂应根据水泥品种、水胶比等，通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量，使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于10min。
3、基坑内被动区加固土体布置常用的形式有（ ）。【多选题】
A.墩式加固
B.岛式加固
C.裙边加固
D.抽条加固
E.满堂加固
正确答案:A、C、D、E
答案解析:按平面布置形式分类，基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固（见图1K413024-1）。（a）墩式加固；（b）裙边加固；（c）抽条加固；（d）格栅式加固；（e）满堂加固
4、将现状沥青路面粑松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为（ ）。【新版删除】【单选题】
A.现场冷再生
B.现场热再生
C.长拌冷再生
D.厂拌热再生
正确答案:A
答案解析:再生沥青混合料生产可根据再生方式、再生场地、使用机械设备不同而分为热拌、冷拌再生技术，人工、机械拌合，现场再生、厂拌再生等。选项A是正确的。
5、关于桥面防水施工质量验收规定的说法，错误的是（ ）。【单选题】
A.桥面防水施工应符合设计文件要求
B.从事防水施工检查验收工作人员应具备规定的资格
C.防水施工验收在施工单位自行检查评定基础上进行
D.防水施工验收在桥面铺装层完成后一次性进行
正确答案:D
答案解析:桥面防水质量验收，一般规定：1.桥面防水施工应符合设计文件的要求。2.从事防水施工验收检验工作的人员应具备规定的资格。3.防水施工验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。4.施工验收应按施工顺序分阶段验收。5.检测单元应符合的要求。
6、关于钢制压力管道对口错边的说法，正确的是（ ）。【新版删除】【多选题】
A.管道对口时，不允许有错边量
B.管道错边可导致焊接应力
C.管道错边降低了接头的.疲劳强度
D.跟焊道焊接后，方可矫正
E.为减少错边，应对厚壁件做削薄处理
正确答案:B、C、E
答案解析:当壁厚不等时，若薄件的厚度不大于10mm，且壁厚差大于3mm，或薄件的厚度大于10mm，且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时，应对厚壁侧管进行削薄处理，以防止焊接应力集中，降低接头的疲劳强度，其削薄长度应不小于3倍的厚度差。根焊道焊接后，不得矫正错边量。
7、地下水位以下土层的桥梁基础施工，不适宜采用成桩设备是（ ）。【单选题】
A.正循环回旋钻机
B.旋挖钻机
C.长螺旋钻机
D.冲孔钻机
正确答案:C
答案解析:长螺旋钻孔使用于地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非常密实的碎石类土、强风化岩。
8、施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为（ ）。【单选题】
A.水准仪
B.全站仪
C.激光准直仪
D.激光测距仪
正确答案:B
答案解析:全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量；光学水准仪现场施工多用来测量构筑物标高和高程，适用于施工控制测量的控制网水准基准点的测设及施工过程中的高程测量。
9、沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构（ ）。【新版变化】【单选题】
A.拉锚式结构
B.钢板桩支护
C.重力式水泥土墙
D.地下连续墙
正确答案:C
答案解析:内支撑有钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑及钢与混凝土的混合支撑等；外拉锚有拉锚和土锚两种形式。选项B、D都属于内支撑，选项A属于外拉锚形式，虽无内撑，但是锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土中。只有重力式挡墙无支撑，墙体止水性好，造价低，由于采用重力式结构，开挖深度不宜大于7m。
10、关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是（ ）。【单选题】
A.可采用补偿收缩混凝土
B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系
C.采用泵送入模浇筑
D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝
正确答案:D
答案解析:混凝土浇筑采用泵送模筑，两侧边墙采用插入式振动器振捣，底部采用附着式振动器振捣。混凝土浇筑应连续进行，两侧对称，水平浇筑，不得出现水平和倾斜接缝；如混凝土浇筑因故中断，则必须采取措施对两次浇筑混凝土界面进行处理，以满足防水要求。
一级建造师资格证真题 11
2024年一级建造师《公路工程》真题分析
1、关于隧道开挖方法及其适用范围的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.Ⅴ级围岩中小跨度隧道在采用了有效的加固措施后，可采用全断面法开挖
B.台阶法适用于Ⅲ～Ⅳ级围岩的单向四车道隧道
C.环形开挖预留核心土法适用于Ⅳ～Ⅴ级围岩的中小跨度隧道
D.中隔壁法（CD法）适用于围岩较差、浅埋、地表沉降需要控制的单向四车道隧道
正确答案:C
答案解析:（1）全断面法适用于Ⅰ~Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，Ⅳ级围岩中跨度隧道和Ⅲ级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。（2）台阶法适用于Ⅲ~Ⅳ级围岩的中小跨度隧道，Ⅴ级围岩的小跨度隧道在采用了有效的预加固措施后亦可采用台阶法开挖。单车道隧道及围岩地质条件较好的双车道隧道可采用二台阶法施工，隧道断面较高、单层台阶断面尺寸较大时可采用三台阶法，台阶长度宜为隧道开挖跨度的1~1.5倍。（3）环形开挖预留核心土法适用于Ⅳ~Ⅴ级围岩或一般土质围岩的中小跨度隧道，每循环开挖长度宜为0.5~1.0m，核心土面积不应小于整个断面的50%。（4）中隔壁法（CD法）或交叉中隔壁法（CRD法）适用于围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制的场合。
2、下列可用作高速公路沥青路面上面层的是（ ）。【单选题】
A.沥青表面处治路面
B.沥青贯入式路面
C.沥青碎石路面
D.沥青混凝土路面
正确答案:D
答案解析:沥青混凝土路面适用于各级公路面层；热拌沥青碎石适宜用于三、四级公路中粒式、粗粒式沥青碎石宜用作沥青混凝土面层下层、联结层或整平层；沥青贯入式适用于三、四级公路，也可作为沥青混凝土面层的联结层；沥青表面处治，一般用于三、四级公路也可用作沥青路面的磨耗层、防滑层。
3、下列可作为预防路基横向裂缝的措施是（ ）。【单选题】
A.路基填料禁止使用液限大于50、塑性指数小于26的土
B.同一填筑层不得混用不同种类的土
C.路床底以下的路基填筑，严格控制每一填筑层的含水率，标高、平整度的控制可适当放宽
D.路基顶填筑层压实厚度小于8cm
正确答案:B
答案解析:路基横向裂缝预防措施（1）路基填料禁止直接使用液限大于50、塑性指数大于26的土。当选材困难，必须直接使用时，应采取相应的技术措施。（2）不同种类的土应分层填筑，同一填筑层不得混用。（3）路基顶填筑层分段作业施工，两段交接处，应按要求处理。（4）严格控制路基每一填筑层的含水率标高、平整度，确保路基顶填筑层压实厚度不小于8cm。
4、关于公路配电工程所采用的钢管及其敷设的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.潮湿场所应采用薄壁钢管
B.钢管外壁应做防腐处理，内壁可不进行防腐处理
C.镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接
D.钢管伸入到接线盒内的管口与地面的距离应不大于100mm
正确答案:C
答案解析:钢管敷设应满足以下要求：（1）潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管，干燥场所应采用薄壁钢管。A错误。（2）钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。B错误。（3）镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接。C正确。（4）明配钢管或暗配镀锌钢管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母或护套帽固定，与设备连接时，应敷设到设备的接线盒内，管口与地面的距离宜大于200mm。D错误。（5）镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线、卡跨接。
5、下列路面粒料基层中，属于嵌锁类型的有（ ）。【多选题】
A.泥结碎石基层
B.级配碎石基层
C.泥灰结碎石基层
D.填隙碎石基层
E.级配砾石基层
正确答案:A、C、D
答案解析:粒料分类及适用范围：1.粒料分类（1）嵌锁型一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。A、C、D正确。（2）级配型一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。B、E错误。
6、下列应进行桥梁施工安全风险评估的工程有（ ）。【多选题】
A.跨径大于150m的钢筋混凝土拱桥
B.跨径200m的梁式桥
C.墩高200m的桥梁工程
D.跨径200m的斜拉桥
E.跨径500m的悬索桥
正确答案:A、B、C
答案解析:桥梁工程：（1）多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢板架、钢管混凝土拱桥。（2）跨径大于或等于140m的梁式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥。（3）墩高或净空大于100m的桥梁工程。（4）采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程。（5）特殊桥型或特殊结构桥梁的`拆除或加固工程。（6）施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。
7、根据《公路工程设计变更管理办法》，下列情形中，属于重大设计变更的是（ ）。【单选题】
A.连续长度2km以下的路线方案调整的
B.特大桥的结构形式发生变化的
C.隧道施工方案发生变化的
D.工程费用超过施工图设计批准预算的
正确答案:B
答案解析:有下列情形之一的属于重大设计变更：（1）连续长度10km以上的路线方案调整的（2）特大桥的数量或结构形式发生变化的（3）特长隧道的数量或通风方案发生变化的（4）互通式立交的数量发生变化的（5）收费方式及站点位置、规模发生变化的（6）超过初步设计批准概算的
8、下列对路基常用爆破方法的描述，符合光面爆破特征的是（ ）。【单选题】
A.在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量爆破的方法，使拟爆体与山体分开，作为隔震减震带
B.两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔依次起爆
C.在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破
D.利用爆能将大量土石方按照指定的方向，搬移到一定的位置并堆积成光滑平整的路堤
正确答案:C
答案解析:A选项是预裂爆破，B选项是微差爆破，D选项是定向爆破。
9、某企业具有公路工程总承包三级资质，下列工程中，该企业可承担的是（ ）。【单选题】
A.一级标准的公路工程施工
B.二级标准以下公路，单座桥长大于800m的桥梁工程施工
C.二级标准以下公路，单座桥长500m以下、单跨跨度50m以下的桥梁工程施工
D.二级标准以下公路，断面40m2以下且单洞长度500m以下的隧道工程施工
正确答案:C
答案解析:
10、关于水准点复测与加密的要求，正确的有（ ）。【多选题】
A.水准点精度应符合规范的规定
B.同一建设项目应采用同一高程系统，并与相邻项目高程系统相衔接
C.临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合
D.对设计提供的水准点，施工前只能加固并永久使用
E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期不低于9个月
正确答案:A、B、C
答案解析:水准点复测与加密规定：（1）水准点精度应符合规范的规定。A正确。（2）同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。B正确。（3）沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。C正确。（4）对可能受施工影响的水准点，施工前应加固或改移，并应保持其精度。D错误。（5）水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月。E错误。
一级建造师资格证真题 12
2023年一级建造师《工程法规》历年真题
1、设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设，施工企业征求意见判断其合理性，这种审查方法属于( )。【单选题】
A.对比分析法
B.专家意见法
C.查询核实法
D.联合会审法
正确答案:C
答案解析:首先排除B，因为教材中没有专家意见法。A对比分析是找个相似的项目对比，排除掉；联合会审需要找自己这个项目的相关单位审核提意见，所以只能选C。
2、某施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合选用的方法是（ ）。【单选题】
A.技术测定法
B.比较类推法
C.统计分析法
D.经验估计法
正确答案:C
答案解析:本题考查的是人工定额的制定方法。统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法。
3、某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元，改造后年运行成本50万元；若采用全新工艺方案需要投资200万元，年运行成本40万元，设基准投资收益率为12%。则两方案相比较的增量投资收益率为（ ）。【单选题】
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:B
答案解析:本题考查的是增量投资收益率法。根据增量投资收益率法公式R（2-1）=（C1-C2）/（L1-L2）=（50-40）/（200-100）=10%。选项B正确。
4、根据《企业会计准则第15号-建造合同》，判断成本加成合同的结果是否能够可靠估计，至少需同时具备的条件有（ ）。【多选题】
A.与合同相关的经济利益很可能流入企业
B.合同总收入能够可靠的计量
C.为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定
D.合同奖励金额能够可靠地计量
E.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量
正确答案:A、E
答案解析:本题考查的是建造（施工）合同收入的确认。判断成本加成合同的结果能够可靠估计，需同时具备以下条件：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
5、在技术方案投资各方现金流量表中，应作为现金流出的有（ ）。【多选题】
A.技术方案资本金
B.实缴资本
C.借款本金偿还
D.经营成本
E.租赁资产支出
正确答案:B、E
答案解析:本题考查的是投资各方现金流量表。投资各方现金流量表中应作为现金流出的有实缴资本、租赁资产支出、其他现金流出。
6、杜邦财务分析体系揭示的是（ ）对净资产收益率的影响。【单选题】
A.总资产净利率及资产总额
B.企业获利能力及权益乘数
C.资本积累率及销售收入
D.营业增长率及资本积累
正确答案:B
答案解析:本题考查的是财务指标综合分析-杜邦财务分析体系。杜邦财务分析体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。
7、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程发包时，招标人要求索赔的工期天数超过定额工期（ ）时，应当在招标文件中明示增加赶工费用。【单选题】
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:D
答案解析:本题考查的是提前竣工。工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
8、施工图预算的编制依据有（ ）。【多选题】
A.建设单位的资金到位情况
B.施工投标单位的资质等级
C.施工投标单位的施工组织设计
D.批准的设计概算
E.相应预算定额和地区单位估价表
正确答案:D、E
答案解析:本题考查的是施工图预算的编制依据。施工图预算的编制依据主要包括以下几个方面：（1）国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定；（2）建设项目有关文件、合同、协议等；（3）批准的设计概算；（4）批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范；（5）相应预算定额和地区单位估价表；（6）合理的施工组织设计和施工方案等文件；（7）项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书；（8）项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件；（9）项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；（10）项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。
9、建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。【多选题】
A.施工合同签订时尚未确定的`材料设备采购费用
B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
C.隐藏工程二次检验的费用
D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E.项目施工现场签证确认的费用
正确答案:A、D、E
答案解析:本题考查的是其他项目费。暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
10、关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。【多选题】
A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动
B.借出资本所承担的风险越大，利率越低
C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高
D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升
E.借出资本期限越长，利率越高
正确答案:A、C、E
答案解析:利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：（1）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。（2）在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况，借贷资本供过于求，利率便下降；反之，求过于供，利率便上升。（3）借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。（4）通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。（5）借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高；反之利率就低。
一级建造师资格证真题 13
2024年一级建造师《水利工程》历年真题精选2
1、某施工单位承担一水电站工程项目施工,其中施工单位可以分包的工程项目是（ ）【单选题】
A.坝体填筑
B.大坝护坡
C.电站厂房
D.尾水渠护坡
正确答案:D
答案解析:水利水电工程承包单位分包管理职责:禁止将承包的工程进行违法分包;承包人不能将主要建筑物主体结构工程进行分包。由于在水电站工程项目施工中,坝体填筑、大坝护坡及电站厂房都属于主体结构工程,不能进行分包。
2、某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件,其已完工程量一般应达全部建安工程量的（ ）以上。【单选题】
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:B
答案解析:水利系统文明建设工地由项目法人负责申报。申报水利系统文明建设工地的项目应满足下列基本条件:已完工程量一般应达全部建安工程量的30%以上;工程未发生严重违法乱纪事件和重大质量、安全事故;符合水利系统文明建设工地考核标准的要求。
3、某地交通部门在河道上修建跨河桥梁,该交通部门应在（ ）报请批准前,将其工程建设1方案报请有关水行政主管部门审查同意。【单选题】
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.开工申请
正确答案:B
答案解析:《水法》第十九条规定:“建设水工程,必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程,其工程可行性研究报告报请批准前,有关流域管理机构应当对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见;在其他江河、湖泊上建设水工程,其工程可行性研究报告报请批准前,县级以上地方人民政府水行政主管部门应当按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见。水工程建设涉及防洪的,依照防洪的有关规定执行;涉及其他地区和行业的,建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。”
4、质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（ ）为主。【单选题】
A.抽查
B.巡视
C.旁站
D.平行检验
正确答案:A
答案解析:根据《水利工程质量监督管理规定》,水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。
5、某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为300元,根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文),企业利润应为（ ）元。【单选题】
A.15
B.18
C.21
D.24
正确答案:C
答案解析:企业利润是指按规定计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。
6、堤防土方施工进行距离丈量时,在视距（ ）m时可采用视距法测定。【多选题】
A.25
B.35
C.45
D.55
E.65
正确答案:A、B、C
答案解析:距离丈量可根据条件和精度要求从下列方法中选择:①用钢尺或经过比长的皮尺丈量,以不超过一尺段为宜。在高差较大地区,可丈量斜距加倾斜改正。②用视距法测定,其视距长度不应大于50m。预裂爆破放样,不宜采用视距法。③用视差法测定,端点法线长度不应大于70m。
7、高压喷射灌浆的喷射形式有（ ）【多选题】
A.压喷
B.旋喷
C.摆喷
D.循环喷
E.定喷
正确答案:B、C、E
答案解析:高压喷射灌浆的'喷射形式有旋喷、摆喷、定喷三种。
8、经纬仪的操作步骤是（ ）【单选题】
A.照准——整平——对中——读数
B.照准——对中——整平——读数
C.整平——对中——照准——读数
D.对中——整平——照准——读数
正确答案:D
答案解析:经纬仪的使用包括对中、整平、照准和读数四个操作步骤。
9、根据《水利工程建设监理规定》,水利工程施工监理专业资质等级分为（ ）【多选题】
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.丁级
E.专业监理
正确答案:A、B、C
答案解析:水利工程施工监理专业资质1）甲级：可以承担各等级水利工程建设监理业务。2）乙级：可以承担Ⅱ等（堤防2级）及以下等级水利工程建设监理业务。3）丙级：可以承担Ⅲ等（堤防3级）及以下等级水利工程建设监理业务。
10、防止土石坝产生渗透变形的工程措施有（ ）等。【多选题】
A.设置水平与垂直防渗体
B.设置上游堆石戗堤
C.设置排水沟或减压井
D.在有可能发生管涌的地段铺设反滤层
E.在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重
正确答案:A、C、D、E
答案解析:防止岩(土)产生渗透变形的工程措施可概括为两大类:一类是改善岩土体的结构特性,提高其抵抗渗透变形的能力,使其由可能产生渗透变形的岩(土)体,变成为不易产生渗透破坏的岩(土)体;另一类是采取措施截断岩(土)体中的渗透水流或减小岩(土)体中渗透水流渗透比降,使其小于允许比降,具体工程措施为:设置水平与垂直防渗体,增加渗径的长度,降低渗透坡降或截阻渗流;设置排水沟或减压井,以降低下游渗流口处的渗透压力,并且有计划地排除渗水;对有可能发生管涌的地段,应铺设反滤层,拦截可能被渗流带走的细小颗粒;对有可能产生流土的地段,则应增加渗流出口处的盖重,盖重与保护层之间也应铺设反滤层。
一级建造师资格证真题 14
2015一级建造师考试《工程法规》练习及解析(2)
1.根据《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况不能认定为工伤的有( )。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
【正确答案】BDE
【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：故意犯罪的;醉酒或者吸毒的;自残或者自杀的。参见教材P240.
2.以下情况中，( )属于工伤。
A.王某，患严重的职业病
B.张某，在下班途中由于其危险驾驶而引起的交通事故受伤
C.赵某，下班后收拾物品准备离开时不幸中电身亡
D.刘某，在工作时间突发心脏病入院，72小时后死亡
E.高某，在休年假期间外出遇到交通事故受伤
【正确答案】AC
【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。选项B：在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;选项D：在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的';选项E：职工在休年假期间外出遇到交通事故受伤属于非因公事故。参见教材P240.
3.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和( )。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。参见教材P265.
4.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由( )承担。
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。参见教材P265.
5.依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之口起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.5
B.10
C.15
D.20
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是建设单位相关的安全责任。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之口起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。参见教材P260.
根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监6.督管理职责的有关部门以及( )派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
【正确答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查和处理。事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。参见教材P255.
7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起( )内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.30
B.60
C.90
D.120
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查和处理。自事故发生之日起30内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。参见教材P255.
8.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是( )。
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果
C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
【正确答案】C
【答案解析】对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。参见教材P228.
一级建造师资格证真题 15
一建工程经济考试真题答案：工程量清单计价的方法
【单选题】
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标工程量清单中挖土方工程量为20000m3，定额子目工程量为35000m3，挖土方定额人工费7元/m3，材料费1元/m3，机械使用费2元/m3，管理费取人、料、机费用之和的14%，利润率取人、料、机费用与管理费之和的8%。不考虑其他因素，该挖土方的综合单价为( )元/m3。
A.21.55 B.21.35
C.21.45 D.21.65
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价的.组成并结合题意，该挖土方的综合单价=(人、材、机总费用+管理费+利润)/清单工程量=35000×[(7+1+2)×(1+14%)×(1+8%)]÷20000=21.546元/m3。其中，利润的计算基数通常包括企业管理费。
本题涉及知识点：工程量清单计价的方法
一级建造师资格证真题 16
一级建造师《工程经济》历年真题精选
1、下列技术方案经济效果评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（ ）。【多选题】
A.借款偿还期
B.资本积累率
C.财务内部收益率
D.投资回收期
E.流动比率
正确答案:A、E
答案解析:技术方案经济效果评价指标中，偿债能力分析指标包括利息备付率、偿债备付率、借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。选项B属于企业发展能力的指标；选项C属于盈利能力动态分析指标；选项D属于盈利能力分析指标。
2、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，招标工程量清单中挖土方工程量20000m3，定额子目工程量35000 m3，挖土方定额人工费7元/ m3，材料费1元/ m3，机械使用费2元/ m3，管理费取人、料、机费用之和的14％，利润率取人、料、机费用与管理费之和的8％，不考虑其他因素，该挖土方的工程的综合单价为（ ）元/ m3。【单选题】
A.21.55
B.21.35
C.12.31
D.11.40
正确答案:A
答案解析:本题的计算过程如下：管理费=人、料、机总费用×管理费费率=（7+1+2）×35000×14％=49000元利润=（人、料、机总费用+管理费）×利润率=[（7+1+2）×35000+49000]×8％=31920元综合单价=（人、料、机总费有+管理费+利润）/清单工程量=[（7+1+2）×35000+49000+31920]/20000=21.55元/m3
3、企业财务分析中，用于衡量资产管理效率的指标有（ ）。【多选题】
A.应收账款周转率
B.总资产净利率
C.存货周转率
D.资本积累率
E.资产负债率
正确答案:A、C
答案解析:营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标。常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。选项B属于反映企业盈利能力的指标；选项D属于反映企业发展能力的指标；选项E属于反映企业偿债能力的指标。
4、某企业2016年实现净利润为1000万元，销售收入为10000万元，总资产周转率为0.8，权益乘数为1.5，不考虑其他因素，采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率是（ ）。【单选题】
A.100%
B.15%
C.12%
D.10%
正确答案:C
答案解析:采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率为：（1000／10000）×0.8×1.5×100％=12％。
5、某施工企业按 3/10，n/30 的信用条件购入材料 100 万元。已知企业可以 3%的年利率从银行取得流动资金借款，则关于这批材料款支付的合理做法是（ ）。【单选题】
A.企业向银行借款，在 10 天内付款
B.企业向银行借款，在 11 到 30 天之间付款
C.企业不借款，在 11 到 30 天之间付款
D.企业不借款，在 30 天后付款
正确答案:A
答案解析:3/10，n/30表示的是10d之内付款会有3％折扣，而在11d到30天之间付款就没有折扣了，而超过30天就需要额外的'利息，同时向银行借款不用动用自己的本金是最合理的做法。
6、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）。（真题改编）【多选题】
A.图纸法是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题
B.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人
C.工程量按承包人在履行合同义务过程中实际完成应予计量的工程量确定
D.对于承包人原因造成超出施工图纸范围施工的工程量，不予计量
E.对工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量
正确答案:B、C、D、E
答案解析:分解计量法是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题。
7、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，因不可抗力事件导致的损失及增加的费用中，应由承包人承担的是（ ）。【单选题】
A.停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员费用
B.合同工程本身的损害
C.工程所需清理和修复的费用
D.承包人的施工机械设备损失及停工损失
正确答案:D
答案解析:因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加中，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担。选项A、B、C应由发包人承担。
8、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ ）。【多选题】
A.生产工人的技能培训费用
B.生产工人的流动施工津贴
C.生产工人的增收节支奖金
D.项目管理人员的计时工资
E.生产工人在法定节假日的加班工资
正确答案:B、C、E
答案解析:人工费是指按工资总额构成规定支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。具体内容包括计时工资或计件工资；奖金；津贴补贴（流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等）；加班加点工资；特殊情况支付工资。
9、施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，清单工程量为 10000m3，企业经测算，完成该分部分项工程施工直接消耗的人、料、机费用为 200 万元（不含增值税进项税额）。估计管理费用为 16 万元，风险费用 2 万元，利润 30 万元。为完成该分部分项工程的措施项目费估计为 24 万元（其中安全文明施工费 18 万元）（不含增值税进项税额）。估计全部规费29 万元，税金 9 万元。不考虑其他因素，关于该分部分项工程的说法，正确的有（ ）。【多选题】
A.工料单价为 200 元/m3
B.按现行清单计价规范综合单价为 248 元/m3
C.全费用综合单价为 292 元/m3
D.按现行清单计价规范，为了中标规费和税金可降至 20 万元
E.按现行清单计价规范，措施项目费报价不能低于 18 万元
正确答案:A、B、E
答案解析:工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费=200×10000／10000=200元／m3，故选项A正确。综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费=（200+16+2+30）×10000／10000=248元／m3 ，故选项B正确。全费用综合单价=（人料机总费用+管理费+利润+风险费用+规费+税金）/清单工程量=（200+16+30+2+20+9）/1=277（元/ m），故选项C错误。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。故选项D错误。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。故选项E正确。
10、施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从（ ）列支。【单选题】
A.人工费用
B.材料费用
C.资产使用费
D.管理费用
正确答案:D
答案解析:劳动保护费是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。劳动保护费属于管理费用。
一级建造师资格证真题 17
一建工程法规考试真题：施工企业从业资格制度
【2019年一建工程法规考试真题】关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D.申请日起前1年至资质许可决定做出前，企业项目未取得施工许可证擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
参考答案：D
参考解析：A视为准予延续;B合并、分离、重组以及改制等事项，重新核定;C应该注销。
有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关：
(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的;
(2)建筑业企业依法终止的;
(3)建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的;
(4)企业提出注销申请的;
(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。
【2017年一建工程法规考试真题】下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（ ）。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%，但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的.工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
收起答案
参考答案：CE
参考解析：外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程：(1)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;(2)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;(3)外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目;(4)由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。
【2016年一建工程法规考试真题】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（ ）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
参考答案：B
参考解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
【一级建造师资格证真题】相关文章：
一级建造师证真题（精选20套）11-30
一级建造师考试真题（精选22套）11-30
一级建造师考试真题题库（精选23套）11-30
证券从业资格证真题（精选14套）11-25
一级建造师资格证试题（精选16套）11-30
一级建造师选择题试题练习09-10
计算机一级考试真题及答案操作题10-30
导游资格证历年真题（通用15套）11-21