居间协议书

时间：2024-05-13 16:49:52 炜玲协议书我要投稿

居间协议书（通用10篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订协议书可以保护当事人的合法权益。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的居间协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

居间协议书（通用10篇）

　　居间协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的`重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。

　　二、乙方义务

　　乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

　　乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、甲方义务

　　甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。

　　如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。

　　如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间费用与支付方式

　　本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。

　　居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。

　　甲方可以转账或现金方式的方式支付。

　　五、合同终止

　　如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。

　　六：其他事项

　　本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　_______年____月____日_______年____月____日

　　居间协议书 2

　　甲方：

　　经办人：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话：

　　鉴于：

　　乙方向甲方提供关于项目的融资信息，为明确甲乙双方的责、权、利，双方本着互惠互利，经友好协商，就乙方向甲方提供需要融资的矿业企业的信息（后简称项目信息）的居间服务事项，达成以下协议。

　　一、甲方为获取项目信息并获取利益的目的，接受乙方的居间服务。乙方利用自己的社会信息资源，通过居间活动，推广甲方服务，促成甲方与项目方的'交易。

　　二、为便于乙方开展工作，甲方向乙方提供必要的支持。但甲乙双方之间不构成劳动关系，也不构成其他人事、行政等隶属关系，也不构成委托代理关系。乙方应独立从事居间活动，不得擅自以甲方名义开展任何活动。若违反本约定给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。

　　三、居间服务标的确定，在乙方按照甲方的基本要求将项目资料提交给甲方后，由甲方向乙方出具的《居间服务证明》进行确定。

　　四、甲乙双方同意，甲方按下列条件、标准和方式支付给乙方居间服务费：乙方通过居间活动，向甲方提供项目信息，成功促成甲方与矿业企业签订融资协议并完成实际投资或融资的：甲方按矿业企业实际到帐额向乙方支付居间服务费（公式：居间服务费=实际融资额x费率）。本次协商的居间服务费率为____%，即按实际融资额度的____%支付居间服务费。

　　支付方式为：融资服务成功且融资企业将甲方应得的第一笔收益款项划到甲方指定帐户后，五个工作日内，甲方将乙方应得的居间服务费的50%支付给乙方；其余款项待企业归还贷款本息（指本次经居间人介绍的贷款）完毕后，十五个工作日内支付。

　　五、乙方必须按照甲方提供的宣传资料和甲方规定的项目信息收集及矿业企业推荐方式从事甲方委托的居间活动。

　　甲方与矿业企业的交易合同，由甲方与矿业企业自行协商订立，乙方予以配合。乙方在从事居间活动过程中，未经甲方同意，不得就交易内容向矿业企业作任何承诺。

　　六、乙方从事居间活动的过程中所发生的一切费用，包括但不限于交际、差旅、支付第三方的佣金等费用，均由乙方自行承担。乙方将矿业企业推荐给甲方，并促成甲方与矿业企业就具体交易内容直接接触、磋商后，甲方与矿业企业谈判期间发生的交际费用，由甲方承担。

　　七、乙方在向甲方推荐某一矿业企业期间，乙方不得同时将同一矿业企业推荐给其他任何第三方，否则甲方有权解除本协议，并有权要求乙方向甲方支付壹万元违约金。

　　八、乙方从事居间活动时，不得损害甲方的合法利益。本协议履行期间及终止后，乙方均有义务保守甲方的商业秘密，非为本协议约定的目的，未经甲方同意，不得将甲方的任何资料及相关情况透露给任何第三人。若乙方违反本协议约定的保密义务，甲方有权拒付应付而未付乙方的居间服务费，同时有权要求乙方赔偿甲方遭受的一切损失。

　　九、本协议履行期间及本协议终止后，甲乙双方均有义务保守本协议秘密，非经另一方同意，不得将本协议内容透露给任何第三人。若乙方违反本协议约定的保密义务，甲方有权解除本协议并有权拒付应付而未付乙方的居间服务费。

　　十、本协议期限为半年，自本协议生效之日起计。若半年内甲方与乙方提供的客户未达成协议，视为协议终止。

　　十一、本协议未尽事项，双方另行协商确定。不能协商一致的，或因本协议的订立、履行、终止解除等事由发生争议的交由重庆市仲裁委员会仲裁。

　　十二、本协议一式二份，双方各执一份，经双方盖章或签字即生效。

　　甲方：北京汇矿国际投资管理有限公司______分公司

　　代表人：

　　乙方：

　　盖章（手印）：

　　签订日期：_______年____月____日

　　居间协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　鉴于：甲、乙双方在丙方的居间服务下签署了或即将签署一个或多个资金项目合作协议，为保障协议的履行及三方的权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经三方友好协商，本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。

　　一、声明：

　　甲、乙、丙均为在中华人民共和国境内注册的合法公司或公民，三方因本协议涉及的融资服务所提供的项目、材料、信息均为真实、合法、有效的，如一方提供虚假信息，将承担一切法律后果。

　　二、融资服务内容：

　　甲方因公司(或项目)急需找资金合作，特委托丙方提供融资居间服务。甲方所需资金总额人民币_____元(大写：___元)。乙方因自有资金闲置，特委托丙方提供项目融资居间服务。丙方根据甲乙的委托，并结合甲乙的各自实际需求，为甲乙双方的融资项目合作提供居间服务。

　　三、融资合作协议：

　　1、甲、乙双方根据丙方的居间活动，进行融资协议的.具体谈判、协商，具体融资合作协议条款由甲、乙双方议定，丙方做为见证方参与该融资项目的全过程。

　　2、甲、乙双方达成的具体融资协议仅对甲、乙双方有约束力，甲、乙之间在履行过程中如发生争议，与丙方无任何关系。

　　四、佣金支付：

　　在甲、乙双方达成融资协议或合同，签订该协议或合同后，乙方应当将甲方所需资金在签订协议或合同的当日内，将第一季度利息扣除后的余款全部存入甲方指定账户，甲方应当并且乙方支付了第一季度首付款后(首付款金额为人民币_______元，甲乙双方应在乙方支付首付款后的三日内各自向丙方支付甲方所需资金总额____%佣金，即_____元。

　　五、责任

　　1、甲乙双方在丙方提供居间服务期间，不得私下进行协商、谈判，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金____元。

　　2、甲乙双方不得私下以其它公司、自然人身份进行谈判接触，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金___元。

　　3、如甲乙双方私下以任何名义达成协议，甲乙不仅各自向丙方支付协议约定的佣金，更要各自向丙方支付违约金____元。

　　4、如甲乙双方达成融资协议后，乙方拒绝付款，甲方应在征得丙方同意后一起通过法律途径解决，并且违约方还应向丙方支付违约金____元。

　　六、其它

　　1、本协议未尽事项，由三方达成补充协议;

　　2、如因居间服务发生争议，由丙方所在地法院管辖;

　　3、本协议一式三份，具有同等效力。

　　甲方

　　住所：

　　法定代表人：

　　职务：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　职务：

　　联系人电话：

　　_______年____月____日

　　丙方：

　　住所：

　　代表：

　　联系人电话:

　　_______年____月____日

　　居间协议书 4

　　委托人：__________

　　签订地点：__________

　　居间人：__________

　　签订时间：____年____月____日

　　一、事项及具体要求：

　　_______________________________________________________________

　　二、居间期限：

　　从____年____月____日至____年____月____日。

　　三、报酬及支付期限：

　　居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的____%或者(大写)____元。委托人应在合同成立后的____日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　四、居间费用的负担：

　　居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用(大写)____元。

　　五、本合同解除的条件

　　1.当事人就解除合同协商一致;

　　2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的`行为表明不履行主要义务;

　　4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　六、委托人的违约责任：

　　_______________________________________________________________

　　七、居间人的违约责任：

　　_______________________________________________________________

　　八、合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交____仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　九、其他约定事项：

　　_______________________________________________________________

　　十、本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　委托人(章)：__________

　　居间人(章)：__________鉴(公)证意见：

　　居民身份证号码：__________

　　居民身份证号码：__________经办人：

　　法定代表人：__________

　　电话：__________

　　开户银行：__________

　　开户银行：__________鉴(公)证机关(章)账号：

　　居间协议书 5

　　甲方：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙双方本着互惠共赢的原则，发挥双方各自的优势，根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商，依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就____省太钢铁矿石基建剥离工程项目，代理甲方与该项目的建设单位中______公司（____村铁矿项目部）直接洽谈，并向甲方提供关于该项目资料和相关信息，最终促成甲方与中______公司（____________项目部）签订该工程项目的土石方剥离工程施工合同。

　　2、土石方工程总量4000万5000万立方米。

　　3、价格每立方米26元㎡以上。（______公司签订的合同价）。

　　4、乙方如不能完成甲方与中______公司（____村铁矿项目部）签订工程合同，乙方仅为甲方提供信息或为甲方提供联络、协商、撮合等服务，均视为委托事项未完成。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　（一）乙方的责任和义务

　　1、乙方接受委托后须向甲方提供中______公司（____村铁矿项目）的正式信息及文字资料。（内容包括此项目工程合作条款，工程清单、总价、土石方运输距离等）。

　　2、乙方承诺介绍甲方与中______公司（____村铁矿项目部）必须签订该项目土石方工程施工合同，如果乙方不能使甲方与此项目签订正式合同，乙方无权取得居间的任何报酬，并承担甲方为此而产生的资金移动金额____万元的损失补偿。

　　3、乙方在甲方达成与中______公司（____村铁矿项目部）工程施工合同签订后，应尽到作为居间人的谨慎和诚实的义务，在甲方工程施工的过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与工程建设方的各项关系。

　　（二）甲方的责任和义务

　　1、甲方负责提供工程施工单位、资质证书、营业证等相关资料，并按要求派员参与和中______公司（____村铁矿项目部）签订专业施工合同。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和中______公司（____村铁矿项目部）按合同条款党的条款执行，甲方履行施工合同而产生的`权利和义务与乙方无关。

　　3、甲方与中______公司（____村铁矿项目部）合同签订后，则按照合同约定，支付居间报酬。甲方如未能及时支付，则按未及时支付金额的____%补偿给乙方。

　　三、居间报酬的计算支付时间和支付方式

　　1、居间费一次性___万元。

　　2、乙方确保甲方与中______公司（____村铁矿项目部）土石方施工合同总量在4000万立方米以上的基础上，甲方支付____万元。

　　3、甲方与此项目建设正式合同签订后，支付____万元，剩余的待建设方通知机械设备进施工场地后，三个工作日付清余款。

　　4、甲方将居间费按乙方指定的单位帐户汇入帐户。

　　四、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以在居间过程中获得甲方秘密（双方认为此秘密直接导致工程合同不能继续履行的内容），甲方有权拒绝支付乙方居间报酬。

　　3、甲方违反保密义务应向乙方无条件支付居间报酬。

　　五、合同终止

　　居间合同成功，本合同完全履行完毕终止。

　　六、争议解决方式

　　甲乙双方如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方提交工商行政仲裁委员会仲裁，并由守约方所在地申请判决。

　　其它事项

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，双方签字按印后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　居间协议书 6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　__________省__________市根据市场客源调研，急需组建出租车客运公司，购置出租车约二百辆，此项业务在乙方的努力协调多方关系，现已具备甲乙双方协商条件，双方本着互惠互利的原则，本着负责任的态度齐心协力共同将此项业务顺利完成。达成以下条款：_________________

　　一、车辆品牌和数量根据本市客源流量和政府形象决定。

　　二、此项业务甲乙双方签订协调后由乙方先期操作，待市政府批文下达时，按购进车辆的数量每辆车付给乙方仟元的`先期活动经费。

　　三、待乙方帮助甲方找好办公地址购进车辆时，按比例按每辆车壹万元付给乙方做为各方的打理费用，待公司成立开业三日内按每辆车元付给乙方做为中介劳务费。

　　以下条款甲乙双方协商同意，签字生效，望共同遵守。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　见证方：_________________

　　________年____月____日

　　居间协议书 7

　　甲方（出售方）_______

　　身份证号码：_______

　　乙方（买售方）_______

　　身份证号码：_______

　　丙方（居间方）

　　甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及_________市相关规定，本着自愿、公平、平等、诚实信用原则，经协商一致订立本合同。

　　第一部分关于房屋买卖

　　第一条成交房屋基本情况

　　房屋登记地址：

　　房屋权属证号：土地使用证号：房屋用途：

　　登记所有人房屋抵押情况：

　　房屋共有人是否同意出售：□是 □否

　　目前是否已出租：□是 □否承租人是否放弃优先购买权□是 □否

　　房屋权属情况：□私有产权房 □使用权的公房□可以出售的经济适用房 □其他

　　房屋状况建筑面积：_______ 平方米；_______ 房型：_______ ；_______楼层

　　其他情况

　　1.1 经协商，甲方愿将上述房屋出售给乙方，甲方对上述房屋信息的真实性、准确性负责，并保证房屋交付乙方时的状况与乙方实地看房时的.状况保持一致，否则愿承担相应的违约责任、赔偿乙方因此而受到的一切损失。

　　1.2 乙方确认，对该房屋已作了充分了解并实地查看过房屋，对房屋现状没有异议，愿意购买该房屋。

　　第二条成交价格

　　甲乙双方协商后确定的成交价格为：人民币_______元，（大写：_______）

　　第三条付款方式

　　3.1 现金或贷款支付

　　如甲方认可乙方贷款方式付款时：甲方有义务配合一方办理贷款手续；

　　乙方提出终止贷款行为或因乙方原因不能取得贷款机构贷款的，乙方应于_______年_______月_______日前以现金方式补齐房款。

　　3.2 资金监管服务

　　____________房地产中介有限公司可以为本次交易提供免费的资金监管服务，双方自愿选择该项服务，并于签订本协议当日签订《资金监管委托协议》。

　　双方自愿将本次交易所涉及的全部款项暂存于指定的银行监管帐户中，并按本合同及《资金监管委托协议》所约定的程序及方式办理。

　　甲方：_____乙方：_____

　　身份证号：_______身份证号：_______

　　联系地址：_______联系地址：_______

　　联系电话：_______联系电话：_______

　　签订日期：_______年_______月_______日

　　居间协议书 8

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方在自愿、平等、协商一致的根本上达成如下合作协议：

　　一、合作范围及方式

　　1、乙方为甲方提供居间效劳，假设促成甲方与第三方订立合同并获得收益，那么甲方向乙方支付居间效劳费。

　　2、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。

　　二、甲方的权利和义务

　　1、甲方提供介绍自身所需的`宣传材料并安排专人对接乙方所提供的第三方工程资源。

　　2、在甲方条件允许的情况下，经乙方申请，甲方确认后，可以免费为乙方提供开展效劳所需的场地。

　　3、按约定向乙方支付效劳费。

　　三、乙方的权利和义务

　　1、按照甲方要求，在日常经营过程中向业务对接的所有第三方推荐甲方的业务，并尽力促成甲方与第三方的合作。

　　2、协助甲方与第三方签订合同，甲方与第三方签订合同并取得收益视为乙方促成合作，完成单项居间效劳。

　　3、按约定收取效劳费。

　　四、效劳费

　　1、乙方促成协议，甲方收取收益后，______个工作日内甲方向乙方支付居间效劳费。

　　2、甲方获得收益后向乙方支付效劳费，效劳费为甲方获得的净利润的百分之______，支付方式可以用现金、同等价值的效劳企业股权或同等价值的等价交换物等方式。

　　五、争议解决

　　履行过程中发生争议的，双方首先通过协商解决，自争议发生之日起______日内无法协商一致的，任何一方均可向______方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、合作期限

　　本协议从签订之日起生效，有效期______年，合作期届满，双方可以书面形式延长该协议。

　　七、其他

　　1、本协议未尽事宜双方签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　3、协议签署地：______市。

　　甲方〔签字〕：

　　______年______月______日

　　乙方〔签字〕：

　　______年______月______日

　　居间协议书 9

　　甲方：__________(居间人)

　　联系地址：__________

　　乙方：__________(委托人)

　　联系地址：__________

　　甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的`专业承包合同。

　　二、甲方的义务

　　1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。

　　2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。

　　三、乙方义务

　　1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。

　　3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。

　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

　　1、项目居间费用总额=项目信息费+项目提成。

　　A、项目信息费

　　装修面积300㎡-700㎡(含)/项目，1000元/项目;装修面积700↑㎡/项目，1500元/项目。

　　B、项目提成：净合同额的3%，5%

　　1)居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成3%。

　　2)居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成5%。

　　3)净合同额指除去建设单位等返点，3.41%税金后的合同额。

　　4)居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。

　　2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。

　　3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。

　　4、乙方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　六、协议终止

　　1、本协议签字生效后，有效期一年。

　　七、其他事项

　　1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。

　　2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：__________(盖章)

　　乙方：__________(盖章)

　　法定代表人或委托代理人：__________

　　联系方式：__________

　　协议签订地：__________

　　协议签订日：__________

　　居间协议书 10

　　甲方(委托人)：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就文化旅游景观园建设工程项目(，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调)。

　　2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：

　　3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;

　　3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;

　　3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;

　　3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国民法典》第______条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间服务费为工程总造价的___%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量_______万元的_______%计____万元(税后)，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_____%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

　　4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分_______次向乙方支付居间报酬(税后，不需居间人开具任何发票)。

　　其中：

　　①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后___个工作日内无条件支付给乙方;

　　②每次付款时，如向乙方支付的.居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行;

　　③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

　　5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(______‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

　　5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6.2保密期为五年。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项