自来水建设工程合同书

时间:2023-01-16 18:10:51 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

自来水建设工程合同书样本(通用5篇)

  随着法律观念的日渐普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编帮大家整理的自来水建设工程合同书样本(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

自来水建设工程合同书样本(通用5篇)

  自来水建设工程合同书1

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方根据其工程需要经报批同意,将供水系统工程委托乙方施工,为了保证工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施<城市供水条例>办法》及国家有关政策、法规,经双方协商一致签订承包全同,其内容如下:

  一、工程地点及内容

  工程地点:

  工程内容:

  二、承包方式。

  乙方包工包料,按照甲方工程内容的要求,经衡阳市自来水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手续,总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他费用。

  三、材料、设备供应及施工

  乙方根据甲方要求申报,衡阳市自来水公司设计、施工。乙方采购工程材料和设备,施工质量必须符合《安装工程验收规范标准》的要求。

  四、工程造价及付款方式

  1、工程造价依据设计方案及安装定额,工程总造价包括:设备费、工程施工费、试验费、设计费、不可预见费以及报批验收费、衡阳市自来水公司水表计量管理装置费,全部工程的招待费等一切相关费用,经双方协商为人民币(大写):(不包括破路手续费及水表预交水费)。

  2、工程付款方式:乙方办完报批手续,需向自来水公司缴款时一次性付清。

  五、工程要求

  施工日期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。乙方不得无故拖延,非下列因素,乙方拖延工期,每拖延一天,需赔偿甲方损失费_______元整。

  1、工程内容如有变动,工期另行协商。

  2、室外施工如遇雨雪,工期顺延。

  3、自然灾害和人力不可抗拒的`因素工期顺延。

  4、甲方不按合同要求付款,上期顺延由甲方负责。

  六、双方职责

  1、甲方职责

  a、负责办理破路、报建等有关手续;

  b、根据合同要求按时向乙方支付工程款;

  c、派往必要的施工现场代表协商解决施工中不可预见的实际问题;

  d、负责现场已装的设备、器材的保安工作及协调周边关系。

  2、乙方职责

  a、按时、按质、按量完成合同所列承包内容;

  b、负责施工中的安全责任;

  c、负责办理工程竣工验收及供水,移交有关图纸,协调同自来水公司的关系;

  d、负责代办施工中的停送水手续;

  e、负责代办本工程的设计方案。

  七、其它

  1、本合向经双方签字盖章后生效;

  2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份;

  3、未尽事宜,秉着以相互理解的原则,协商解决。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

  自来水建设工程合同书2

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999—0201《建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本自来水管道安装工程施工合同。

  第一条工程概况

  工程名称:_________管道供气项目。

  工程地点:_________市_________街。

  工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

  工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)

  第二条工程期限

  自来水管道安装工程施工合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。

  双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

  第三条材料供应

  一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。

  二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

  第四条工程结算方式

  一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款,则工期自然推后。

  二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。

  三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下

  _________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。

  四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

  第五条工程验收

  一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

  二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。

  第六条保修维护

  乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为。

  第七条组成自来水管道安装工程施工合同的文件

  组成本自来水管道安装工程施工合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本自来水管道安装工程施工合同的组成部分。

  第八条甲方的承诺与保证

  一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

  三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的`总表,并承担施工引起的水、电费用;

  四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第九条乙方的承诺与保证

  一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;

  三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;

  四、承诺按自来水管道安装工程施工合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

  五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第十条违约责任

  一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

  二、因乙方原因未按自来水管道安装工程施工合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

  三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  第十一条保密

  一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第十二条补充与变更

  本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

  第十三条不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十四条争议的解决

  本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十五条优先权

  为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

  第十六条其它

  一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  二、自来水管道安装工程施工合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

  自来水建设工程合同书3

  甲方:_________________(以下简称甲方)

  乙方:_________________(以下简称乙方)

  为了本次安装工程能做到规范施工,确保质量。经甲、乙双方协商同意,将其安装相关事宜订立如下合同,以资共同信守。

  1、工程概况及工程范围

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、承包范围:_________________供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。

  2、工程合同造价

  合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币:_________________(¥______元),详见工料清单。

  3、合同工期

  本工程自________年____月____日至________年____月____日,共计_________天。

  4、质量要求:_________________

  确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水,土方开挖当日清理保洁,开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样,并清理好施工现场。

  5、付款方式

  合同签订后7日内预付60%工程款,剩余40%工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。

  6、以上各条甲乙双方必须共同信守,如出现违约方,约定赔付对方违约金贰万元人民币。

  7、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

  8、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

  自来水建设工程合同书4

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方因原自来水管道大量漏水,需对原供水管线排查及维修,并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

  一、乙方对甲方原供水管线排查及维修,并对部分区域需重新安装,含土建。时间十天。

  二、本安装工程所需的.原材料,由乙方按工程实际情况,由乙方指派人员参与甲乙方对安装材料的采购,安装材料须符合国家标准。

  三、经双方协商本工程造价约______万元。施工结束经验收按实结算。

  四、施工结束验收合格,正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。

  五、甲方负责提供工程的施工场地;负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。

  六、乙方负责本协议约定的要求,抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,由乙方承担全部费用及责任。

  七、因乙方原因致水管泄漏返工,其材料及实际损失一概由乙方负责。

  八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

  自来水建设工程合同书5

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方委托乙方安装(或玻纤)复合荚芯板风管平方米,现经双方平等协商签订合同条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围:

  四、预定工程工期:乙方收到甲方支付的货款定金后,且设计方案由甲方签字认定后,乙方于_____月_____日进场安装,预定安装调试期为天(如甲方要求变更,除给乙方工程工期相应顺延外,还应承担乙方由此而产生的相关费用)。

  五、工程造价:

  工程造价为___元整,即rmb ___元整。

  六、付款方式:

  (1)合同签订后三日内甲方支付乙方预付款,即___元整。即rmb ___元整(总价的%)后,日内进行施工。

  (2)管道安装完毕当日支付___元整,即rmb元整。(总价的%)

  (3)乙方安装完成后,甲方应在十五日内给予验收,验收合格后三日内支付计___,即rmb___元整。(总价的___%)

  (4)甲方签字验收并付清所有款项后,乙方出具工程质量保甲书。

  (5)若因甲方原因造成工程无法按时验收的,甲方除无权使用外,还须承担相应的保管责任及乙方的'误工费用。

  七、施工管理:

  (1)乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。

  (2)甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。

  八、工程验收后,乙方对本工程质量负责保修年,(详见工程质量保甲书)。

  九、合同及附件:本合同一式份,甲方份,乙方份。每份合同具有同等的法律效力。

  十、本合同自双方签字盖章后生效。

  十一、以上各条款甲乙双方均履约后,本合同自动终止。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

【自来水建设工程合同书】相关文章:

工程建设合同书样本(精选6篇)05-06

建设工程防汛方案04-26

建设工程监理方案07-14

工程建设培训心得12-01

建设工程会议纪要04-25

工程建设工作总结10-15

建设工程承诺书02-27

工程建设表扬信09-17

工程建设倡议书11-09