建设施工合同书样本

时间：2023-01-15 03:08:00 合同范本我要投稿

相关推荐

建设施工合同书样本（精选10篇）

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的建设施工合同书样本（精选10篇），欢迎大家分享。

建设施工合同书样本（精选10篇）

　　建设施工合同书样本1

　　发包方：__________________公司，以下简称甲方。

　　总承包方：___________________，以下简称乙方。

　　分包方：_____________________，以下简称丙方。

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　第一条工程造价

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

　　1、总包管理费_________%。

　　2、市场价格风险调整的不可预见费用。

　　3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

　　4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

　　5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　工期要求：

　　主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

　　第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求

　　第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第五条工期、质量保证金

　　1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

　　2、项目保证金的支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

　　第六条工程价款及支付方式

　　1、房屋结顶_________天，甲方支付给丙方_________万元;

　　2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

　　3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;

　　4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

　　5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

　　6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第七条工程质量保修保修期为_________年

　　在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第八条违约责任及处理

　　1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的.损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第九条其它

　　1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　　4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5、本协议履行地为本工程所在地。

　　6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________代表：__________________

　　乙方：__________________代表：__________________

　　丙方：__________________代表：__________________

　　_______年______月_____日_______年______月_____日

　　建设施工合同书样本2

　　发包人(全称):(以下简称甲方)

　　承包人(全称):(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：黄金堡xxxxx栋

　　工程地点：重庆市xxxx镇

　　工程内容：建筑面积31200M2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源: 自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和环境工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年2月5日。竣工日期：20xx年8月6日。合同工期总日历天数548天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：优良。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的`文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：20xx年月日

　　合同订立地点：重庆市

　　本合同双方约定双方签字签章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　建设施工合同书样本3

　　上诉人：_________________名称：_____________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　法定代表人：_________________名称：________________

　　职务：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：______________

　　民族：_________________

　　职务：_________________

　　工作单位：______________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：________________

　　(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的.事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)

　　此致

　　___________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　__________年_____月_____日

　　建设施工合同书样本4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：镇村村级道路

　　2、工程地点：____县镇村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。

　　二、工程承包范围及内容

　　该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分、宽度4.5米，需要连沙石400方;路基以有效路面4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张XX田坎处;张XX傲田和唐XXXX两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。

　　四、工程造价

　　根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期为天，(雨天除外)，________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　六、甲、乙双方的权利，义务

　　1、甲方的主要权力、义务。

　　(1)甲方的`主要权利乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。

　　(2)甲方的主要义务严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。

　　2、乙方的主要权力、义务

　　(1)乙方的主要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

　　(2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。

　　(3)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。

　　七、违约责任

　　本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价%的违约金)，并按照《中华人民共和国民法典》的有关条款追究违约方的责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。

　　2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　社员代表签字：

　　________年____月____日

　　建设施工合同书样本5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后____月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的39;规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(

　　第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与

　　第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因

　　第五条的情形而逾期交屋时，其每逾____日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的'损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行________年期定期存款利息计算)退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　(三)本契约房地移转登记及质押款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　(一)本户水电基本费用。

　　(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。

　　(五)本房屋有关公共管理费用的分担。

　　第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。

　　(一)缴付本约

　　第十四条

　　第一、三、四项约定应付的税捐。

　　(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滞纳金。

　　(四)付清本房屋的所有优惠贷款。

　　第十九条通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局

　　第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

　　第二十条其他事项：

　　(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

　　(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条本契约的约束与效力：

　　(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条未尽事宜：本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条契约分存：上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

　　住址：_________住址：_________

　　身份证号码：_________身份证号码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点

　　建设施工合同书样本6

　　发包方（甲方）：_____________

　　承包方（乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条工程名称：____中和设备基础工程

　　第二条工程地点：____区罗汉街工业园

　　第三条工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

　　第四条工程造价：设备基础按照元3砼（按实际工程量结算）。

　　第五条承包方式：包工包料。

　　第六条工期：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。工期_____________为天。

　　第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

　　第八条结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

　　第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

　　第十条甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

　　第十一条乙方权利：

　　1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

　　2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。

　　3、施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

　　第十二条竣工验收与结算：

　　一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

　　二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。

　　第十三条付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

　　第十四条保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。

　　第十五条违约与仲裁：

　　一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　二、确因乙方责任造成的'工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

　　第十六条附则：

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　第十七条其它：

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　电话：_____________

　　签约时间：________年_____________月____日

　　建设施工合同书样本7

　　发包人（简称甲方）：

　　承包人（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程立项批准文号：

　　5、资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、工程工期

　　1、开工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期总日历天数_________天。

　　四、合同价款

　　工程总造价

　　大写：___________________元（人民币）

　　￥：___________________元（人民币）

　　五、发包人工作

　　1、委派_______为工地代表，联系方式：_______

　　2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。

　　3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。

　　4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。

　　六、承包人工作

　　1、委派_______为工地代表，联系方式；

　　2、严格按图纸进行制作安装。

　　3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。

　　4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。

　　七、施工组织设计和工期

　　1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

　　工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

　　2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

　　八、工程质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　九、材料的提供

　　承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的`工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。

　　十、工程价款的结算

　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。

　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_________%给乙方作钢构件材料款。

　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。

　　十一、工程的验收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。

　　十二、维修责任

　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

　　十三、违约责任

　　1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。

　　2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。

　　3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。

　　十四、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　建设施工合同书样本8

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，乙方甲方拟建___栋___层楼房，面积约为______平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。

　　2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

　　3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的'.安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　二、施工及质量要求

　　1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为___层，第___层高___。___米，第___层高为___。___米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为___米，按半层计标面积。

　　2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。

　　4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事项

　　1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，如果违操作规程，谁违、谁负责。

　　3、施工前，甲方保证___通，即通水通电，道路场地平整。

　　4、甲方以每平______元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。

　　5、收方结标：第___层的总长度加上前后桃子长度，雨棚___半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按___层计标。

　　6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的___%，到好楼面后付每层的___%，房屋盖好瓦后，结清余款。

　　7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同___式___份，甲乙双方各持___份，从合同签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_____年____月___日

　　_____年___月___日

　　建设施工合同书样本9

　　反诉人(本诉被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆号。

　　联系电话：_________________

　　反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。

　　反诉请求

　　1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共_________元;

　　2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担

　　事实和理由

　　_____年_____月_____日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。

　　但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至_____年_____月_____日向，反诉人仍主动向被反诉人的.对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。_____年_____月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成_____年_____月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。

　　且_____年_____月____日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。

　　综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。

　　此致

　　_____________人民法院

　　附：本上诉状副本__________份

　　反诉人：_________________(签名)

　　_____年_____月_____日