- 相关推荐
水电包工包料施工合同范本标准版(精选12篇)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同起到的作用越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的水电包工包料施工合同范本标准版,欢迎大家分享。
水电包工包料施工合同标准版 1
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程名称:______________
第二条工程地点:______________
第三条承包范围:______________
第四条开工日期:_______年_______月_______日;竣工日期:_______年_______月_______日工期:_______天
第五条、合同价款:
本工程采用方式计价,室外工程另外计算
合同总价款为______________
第六条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的'材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:
(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应
1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗
工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式
工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它
1、本协议一式份,正本份,副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
第十二条、补充条款
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。
甲方(签章)__________乙方(签章)__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水电包工包料施工合同标准版 2
甲方:______
乙方:______(以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要,同意乙方以_______为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二、承包方式及质量要求
2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。
2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。
三、乙方负责:
3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。
3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;
3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格:
4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.
4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的`工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。
4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。
4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;
4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。
4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付:
5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。
5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。
5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。
六、工程工期
6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
6.3、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。
6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。
9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。
9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。
十、双方承担的责任和义务
10.1、甲方责任:
10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。
10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。
10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。
10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。
10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。
10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。
10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。
10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。
10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。
10.2、乙方责任:
10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。
10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。
10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。
10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。
10.2.6、进度:乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。
10.2.7、质量:乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。
十一、安全生产
乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。
十二、施工验收
12.1、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。
十三、违约责任
13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。
13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。
甲方:______
代表:______
身份证号:______
签订时间:______年_____月_____日
乙方:______
代表:______
身份证号:______
签订时间:______年_____月_____日
水电包工包料施工合同标准版 3
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:
a承包人包工包料;
b承包人包工部分包料;
c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的'约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
3、水电施工穿墙、打孔、切割;
4、开关插座面板安装;
5、小五金的安装;
6、后期灯具的安装(水晶灯另计);
7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)
___年___月___日
乙方________签字(盖章)
___年___月___日
水电包工包料施工合同标准版 4
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一、承包方法
1 承包形式:______________
2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米_______ 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二、工程进度
按甲方及业主要求,总工期______天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上
必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、电费
甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的'用电费用由乙方自理
六、文明卫生
1、现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2、职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。
八、合同期内乙方必须信守合同
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
由甲方负责一定的用电费用(____度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
九、付款方式
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过____元,其余到竣工验收后按总承包金付足____%,余____%在竣工验收后一年内付清。
此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方(签章)__________乙方(签章)__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水电包工包料施工合同标准版 5
甲方:_____________________________________________(简称甲方)
乙方:_________________身份证号码:__________________(简称乙方)
为了明确甲乙双方职责,高效、优质顺利完成工程建设,确保质量,创建文明工地,本着相互信任的原则,经双方协商特定以下协议。
一、工程概括及承包工作内容
1、工程名称:____________________
2、工程地点:________________________
3、工程概括:框架剪力墙结构,层数______,建筑面积约16万平方米。
4、分包工作内容:
1)安装工程图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装;
2)消防、安防、弱电分项工作的预留预埋;
3)工程图纸设计的各种大于Φ300的方洞又土建预留预埋;
承包范围:施工图纸范围的所有工作内容,包括图纸答疑、设计变更、施工签证。
工程价款:以工程最终结算为准。
5、承包方式:水、电、预埋安装、安防弱电预埋,包工包料。甲方按安装总造价的____%取费(包括公司管理费、税金)。甲方免费提供:施工用水电费、土建工程施工设备及施工设施、临时仓库用房和办公室(包括钢筋、水泥、木板)等。
二、合同工期
开竣工日期:按土建合同完成。
三、合同价款结算与支付
1、合同价款的`结算:本工程安装部分结算按公司总包合同计算。依据《陕西省建设工程量清单计价规则(20______)》、《陕西省安装工程价目表(20______)》按一类取费、《陕西省市政、园林绿化价目表(20______)》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表(20______)》、20______年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套费用文件。《陕西省工程消耗量定额勘误及补充定额(20______)》、《陕西省建筑装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额(20______)》。
合同计价人工费执行陕建发20______年181号文件,施工期间如果有新的文件,再随政府政策性文件而调整。
2、工程款支付:单位工程单栋主体施工至地上三层时(不包含二次结构),甲方在5个工作日内开始支付工程款,支付已完工程量____%工程款;以后进度款按月支付,乙方每月25日上报已完工程量,甲方在次月5号前审定并支付已完工程量____%工程进度款;以此类推至单栋工程完工达到竣工验收条件支付至总造价的____%。竣工验收、决算审计按有关约定期限内完成后支付至____%,留____%作为保修金。其保修期限按照相关法规规定办理。发包人不按期支付每期工程款、工程进度款、工程保证金时,应按每期应付款金额的日万分之五向承包人支付违约金。
3、履约保证金及其返还
本工程履约保证金在合同签订后3日内缴纳履约保证金保证金缴纳至本工程土地所有权的单位账户;约定此履约保证金退还次数为两次,第一次单栋主体工程施工至三层时,退还50%保证金;第二次单栋主体施工封顶时,全部退还剩余保证金(退还时不计息)。发包人不按期退还每一期保证金时,应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率三倍的标准,向承包人支付利息)。
四、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,杜绝违章。
2、保险、重大伤亡及其他安全事故处理:
1)乙方自行购买建筑工人意外伤害险,建筑工地团体意外伤害险费用乙方按工程造价比例承担。
2)施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故,甲、乙双方采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者。
3)在施工过程中因乙方违反操作规程所发生的安全事故由乙方自行承担。
五、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
2、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须及时整理联系单提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。乙方严格按照施工图纸、相应图集、施工规范、质量评定标准及地方法规进行施工。
3、全部工程达到优良标准要求,并且由乙方自检自查,甲方参与监督。隐蔽验收等由乙方邀请甲方、建设单位、监理单位验收。
4、乙方根据实际情况依据甲方施工进度计划,配足劳动力,按时完成当月的计划工程量。
5、甲方、监理单位、建设单位、质量监督部门若发现质量问题,提出需要整改的,应及时正确处理。
6、必须做好土建工程的成品保护工作,严禁乱凿乱打,开槽时必须用切割机施工,安装工程应做好落手清清理工作,安装结束后应对凿掉的部分进行合理修补。
六、违约、索赔
1、违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款的1‰/日给承包人作为违约金)相应顺延工程工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的停窝工等损失。
因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
2、索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用,顺延工期,赔偿损失,乙方可按以下规定书面向甲方索赔:
1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生的有效证据:
2)索赔事件发生后28天内,向甲方发出要求索赔的通知:
3)甲方在接到索赔通知后28天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在28天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。
七、合同争议的解决
本合同执行过程中发生争议,且当事人双方协商解决不成,可向工程所在地建设行政主管部门或工商行政管理部门申请调解;调解不成,甲、乙双方任何一方可向工程所在地人民法院提请诉讼。
八、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
甲方:
乙方:
订立日期:____年____月____日
水电包工包料施工合同标准版 6
甲方(发包方):___________________
乙方(承包方):___________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就水电安装工程包工包料事宜,经友好协商一致,达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:___________________水电安装工程
工程地点:___________________
工程范围:___________________
二、合同价款及支付方式
合同总价款:人民币________元整(大写:____________________圆整)。
支付方式:
(1)合同签订后,甲方支付乙方预付款人民币________元整(大写:____________圆整)。
(2)工程进度达到_________%时,甲方支付乙方进度款人民币________元整(大写:____________________圆整)。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方尾款人民币________元整(大写:____________________圆整)。
三、工期
开工日期:___________________
竣工日期:___________________
工期延误:如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决。
四、材料供应
乙方负责按照合同约定提供所需水电安装材料,并保证材料质量符合国家标准。
甲方有权对乙方提供的材料进行验收,如发现材料不符合约定,甲方有权要求乙方更换或退货。
五、工程质量及验收
乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后________日内组织验收,验收合格后方可视为工程完工。
六、保修及售后服务
工程竣工后,乙方应提供________年的免费保修服务。保修期内,如因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应负责免费维修。
保修期外,乙方应提供有偿维修服务,维修费用由双方协商确定。
七、违约责任
甲方未按约定支付款项的,应支付乙方逾期付款利息,利息按银行同期贷款利率计算。
乙方未按约定工期完工或施工质量不符合约定的`,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
八、争议解决
如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(发包方):___________________(签字/盖章)
乙方(承包方):___________________(签字/盖章)
签订日期:___________________
水电包工包料施工合同标准版 7
甲方(发包方):______________________
乙方(承包方):______________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就水电安装工程事宜协商一致,达成如下合同:
一、工程概况
工程名称:______________________
工程地点:______________________
工程内容:水电安装工程施工,包括但不限于线路铺设、设备安装、调试等。
二、承包方式
乙方采用包工包料的'方式承包本工程,即乙方负责提供所需的施工材料和劳动力,并按照甲方的要求进行施工。
三、工程期限
开工日期:______________________
竣工日期:______________________
合同工期总日历天数:________天。
四、合同价款及支付方式
合同总价款:人民币______________________元(大写:______________________圆整)。
支付方式:
(1)预付款:甲方在合同签订后支付乙方合同总价款的____%作为预付款,即人民币____________元(大写:__________________圆整)。
(2)进度款:根据工程进度,甲方按照完成工程量的_________%支付乙方进度款。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。
五、双方权利和义务
甲方权利和义务:
(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
(2)按照合同约定支付工程款项。
(3)对乙方施工过程进行监督,确保工程质量和进度。
乙方权利和义务:
(1)按照甲方的要求和施工图纸进行施工,确保工程质量和进度。
(2)提供所需的施工材料和劳动力,并负责材料的采购、运输、保管等。
(3)遵守施工现场管理规定,确保安全生产。
六、违约责任
若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担违约责任。
若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担违约责任。
七、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可依法向合同签订地人民法院起诉。
八、其他约定
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、款项结清后终止。
甲方(发包方):______________________
签字(盖章):______________________
乙方(承包方):______________________
签字(盖章):______________________
签订日期:______年____月____日
水电包工包料施工合同标准版 8
合同编号:________
甲方(发包方):________
地址:________
法定代表人:________
联系电话:________
乙方(承包方):________
地址:________
法定代表人:________
联系电话:________
鉴于甲方有水电安装工程的需要,乙方具备相应的施工资质和技术能力,经双方友好协商,达成如下合同:
一、工程概况
工程名称:________
工程地点:________
工程内容:包括水电安装、调试、验收等全部工作。
二、工程承包方式
本工程采用包工包料的方式,由乙方负责提供施工所需的材料、设备和劳务,并按照甲方的要求完成施工任务。
乙方应保证所提供的材料、设备符合国家标准和甲方要求,不得使用假冒伪劣产品或不合格材料。
三、合同价款及支付方式
合同总价款为人民币____元(大写:____元整),该价款已包含材料费、设备费、劳务费、税费等全部费用。
支付方式:甲方按照工程进度向乙方支付工程款,具体支付时间和金额如下:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款;
(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方合同总价款的____%;
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余合同价款。
四、工期及进度
本工程工期为____天,自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方的要求制定详细的`施工进度计划,并严格按照计划执行。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准及验收
本工程应符合国家相关标准和甲方的技术要求。
工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后____日内组织验收,如验收合格,则签署验收报告;如验收不合格,乙方应在甲方指定的期限内完成整改并重新提交验收。
六、保修及售后服务
本工程保修期为____个月,自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内,如因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任
如因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
如因甲方原因导致乙方无法正常施工或支付工程款,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(发包方):(盖章)
法定代表人:(签字)
乙方(承包方):(盖章)
法定代表人:(签字)
签订日期:____年____月____日
水电包工包料施工合同标准版 9
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
鉴于甲方拟进行的水电安装工程,现决定将该工程发包给乙方进行包工包料施工,双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成如下合同:
一、工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
工程范围:包括但不限于水电线路铺设、设备安装、调试等工作。
二、工程期限
开工日期:____年____月____日
竣工日期:____年____月____日
总工期:____天
三、合同价款
本合同总价为人民币____元(大写:____________元整)。
付款方式:甲方按工程进度向乙方支付款项,具体支付节点和比例如下:
(1)工程开工前,甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款;
(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方合同总价的____%;
(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量
乙方应确保所使用的材料符合国家相关标准,并保证施工质量符合设计要求及验收标准。
工程竣工后,甲方应组织相关部门进行验收,验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合要求。
乙方应遵守甲方现场管理规定,确保施工安全,并承担因施工不当造成的`损失。
双方应互相配合,确保工程顺利进行。
六、违约责任
若乙方未能按约定工期完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价____%的违约金。
若乙方施工质量不符合要求,应负责整改并承担因此产生的费用。
七、争议解决
本合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(发包方):____________________
法定代表人/授权代表:____________________
签字/盖章:____________________
乙方(承包方):____________________
法定代表人/授权代表:____________________
签字/盖章:____________________
签订日期:____年____月____日
水电包工包料施工合同标准版 10
甲方(发包方):
单位名称:____________________
单位地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
乙方(承包方):
单位名称:____________________
单位地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方水电安装工程项目施工事项协商一致,特订立本合同。
一、工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
工程内容:水电安装工程施工,具体范围及要求详见施工图纸及附件。
二、承包方式
乙方以包工包料的方式承包本工程。
乙方应确保所使用的材料符合国家相关标准和甲方的要求。
三、合同工期
开工日期:____年____月____日
竣工日期:____年____月____日
合同工期总日历天数:____天。
四、质量标准
本工程应符合国家现行有关质量验收标准,并达到合格标准。
五、合同价款及支付方式
合同总价款为人民币(大写)____元整(¥____元)。
支付方式:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款,即人民币(大写)元整(¥____元);
(2)工程进度达到_________%时,甲方支付乙方合同总价款的____%,即人民币(大写)____元整(¥____元);
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项,即人民币(大写)____元整(¥____元)。
六、双方权利义务
甲方权利义务:
(1)提供施工所需的水、电等条件;
(2)负责协调施工现场与其他单位的配合工作;
(3)按合同约定支付工程款项;
(4)对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量。
乙方权利义务:
(1)按照施工图纸及甲方要求进行施工;
(2)确保工程质量和进度,遵守安全生产规定;
(3)负责施工现场的清理和环境保护工作;
(4)工程竣工后,向甲方提交完整的竣工资料。
七、违约责任
若甲方未按约定支付工程款项,应承担违约责任,并向乙方支付逾期付款利息。
若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的`损失。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可依法向合同签订地人民法院起诉。
九、其他约定
本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
法定代表人(签字):____________________ 法定代表人(签字):____________________
签订日期:____年____月____日
水电包工包料施工合同标准版 11
甲方(发包方):___________________
乙方(承包方):___________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就水电安装工程包工包料事宜,经友好协商一致,达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:___________________水电安装工程
工程地点:___________________
工程内容:___________________(详细描述工程包含的具体内容)
二、合同价款及支付方式
合同总价款:人民币________元整(大写:____________________圆整)。
支付方式:
(1)合同签订后,甲方支付乙方预付款人民币________元整(大写:____________圆整)。
(2)工程进度达到_________%时,甲方支付乙方进度款人民币________元整(大写:____________________圆整)。
(3)工程竣工验收合格后,甲方在________日内支付乙方剩余款项人民币________元整(大写:____________________圆整)。
三、工期
开工日期:______年____月____日
竣工日期:______年____月____日
工期总天数:________天(如遇特殊情况,经双方协商可顺延工期)
四、材料供应
乙方应按照甲方提供的材料清单或指定品牌、规格进行采购,并保证材料质量符合国家标准和甲方要求。
乙方采购的材料应有相应的.质量证明文件,如合格证、检验报告等,并在材料进场时提交给甲方进行验收。
五、工程质量及验收
乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到优良标准。
工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在收到竣工资料后________日内组织验收。验收不合格的,乙方应在甲方要求的期限内进行整改,直至验收合格。
六、保修及售后服务
乙方承诺对本工程提供自竣工验收合格之日起________年的免费保修服务。保修期内,如因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应负责及时免费维修。
保修期外,乙方应提供有偿维修服务,维修费用由双方根据实际情况协商确定。
七、违约责任
甲方未按照合同约定支付款项的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额________%的违约金。
乙方未按照合同约定工期完工或施工质量不符合要求的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的实际损失。
八、争议解决
如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(发包方):___________________(签字/盖章)
乙方(承包方):___________________(签字/盖章)
签订日期:_______年______月______日
水电包工包料施工合同标准版 12
甲方(发包方):______________________
乙方(承包方):______________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就水电安装工程的包工包料施工达成以下协议:
一、工程概述
工程名称:______________________
工程地点:______________________
工程范围:包括但不限于水电线路布置、设备安装、系统调试等全部水电施工内容。
二、承包方式
乙方以包工包料的方式承包本工程,负责提供所有施工所需材料、劳动力及施工工具,并确保工程质量和进度满足甲方要求。
三、施工期限
开工日期:自本合同签订之日起算。
竣工日期:______________________
总工期:共计____日历天。
四、合同价款与支付方式
合同总价款:人民币______________________元整(大写:______________________圆整)。
支付方式:
(1)预付款:甲方于合同签订后____日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款,即人民币____________元整(大写:__________________圆整)。
(2)进度款:乙方每完成工程量的_________%,甲方支付相应比例的工程进度款。
(3)尾款:工程竣工验收合格并办理完结算手续后,甲方支付剩余款项。
五、双方责任与义务
甲方责任与义务:
(1)提供施工所需场地、水源、电源及必要的协助。
(2)按照合同约定支付工程款项。
(3)对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度。
乙方责任与义务:
(1)按照甲方要求和施工图纸进行施工,确保工程质量和安全。
(2)提供合格的施工材料和劳动力,并负责材料采购、运输和保管。
(3)遵守施工现场管理规定,确保施工现场的.安全、整洁。
六、违约责任
若甲方未按约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担违约责任。
若乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
七、争议解决
双方在执行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、款项结清后终止。
甲方(发包方):______________________
签字(盖章):______________________
乙方(承包方):______________________
签字(盖章):______________________
签订日期:______年____月____日
【水电包工包料施工合同标准版】相关文章:
水电施工合同范本01-30
水电安装施工合同范本12-10
水电施工承包合同04-03
水电安装施工承包合同04-06
水电施工方案06-13
包工包料施工简单合同(通用17篇)11-17
建房包工包料施工合同(通用13篇)08-11
水电施工承包合同范本02-06
水电工施工合同范本简单版(精选8篇)12-05