工程提点合同

时间:2022-12-04 21:51:10 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

工程提点合同范本(通用6篇)

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的工程提点合同范本(通用6篇),希望对大家有所帮助。

工程提点合同范本(通用6篇)

  工程提点合同1

  甲方(需方):________

  乙方(供方):________

  甲、乙双方关于厨房设备采购及安装调试项目经协商一致,达成厨房设备购销合同。

  一、厨房设备名称(详见销货清单)

  _________________________

  二、厨房设备总价:

  ¥________元(大写人民币_______________________元整)

  三、厨房设备质量要求:

  1、厨房设备产品具体名称、型号、数量(详见销货清单)

  2、乙方提供的厨房设备(包括零部件)并负责安装。如工程进度发展变化或自然灾害,必须双方以书面形式达成一致。

  3、乙方对所供的厨房设备提供一年半的免费保修期,(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题,由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费,不加收人工费)。

  四、交货数量:

  按照(详见销货清单)。

  五、交货时间、地点、方式:

  合同签定交付预付款之日起,乙方将在3日内将所提供货物在甲方指定地点交货,并对厨房设备负责安装,调试工作,所供产品运输及安装费用由乙方负责。

  六、安装、调试及验收:

  1、本合同中厨房设施开始安装时,乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装,并服从甲方的现场管理,遵守甲方各项规章制度。在施工期间,所发生的一切安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。

  2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后,应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收,甲方应在收到乙方书面通知两个工作日内进行验收。设备未经验收,甲方不得使用乙方设备,否则视为自动验收合格。

  3、厨房设备进行验收,应按照明细上的名称、型号、数量验收。

  4、乙方对设备保修一年半(使用不当或损坏除外),保修期以验收期起,并长期提供有关设备的配件和维修服务,以及设备保养技术咨询服务。

  七、货款付款方式:

  1、本合同以人民币进行现金结算。

  2、付款方式:合同签订后即付总货款的`30%;部分厨房设备送到甲方场地后即付总货款的30%款;厨房设备安装调试以后即付总货款的30%;验收合格两个星期后即付总货款的10%;

  八、违约责任:

  1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容,乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。)

  2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款,否则出现后果由甲方负责。

  九、在合同履行过程中出现争议问题,由甲乙双方协商解决,协商不成,将向深圳市人民法院提起诉讼。

  十、本合同一式叁份,甲方执两份,乙方执一份,签字盖章之日起生效。

  甲方:________

  法定代表人签字:________

  乙方:________

  法定代表人签字:________

  ________年________月________日

  工程提点合同2

  工程名称:________

  甲方:________

  乙方:________

  经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

  一、施工范围和施工材料:

  乙方施工范围为:

  1、铺设隔热层

  2、铺设钢丝网(加热管下部),规格:2×200×200㎜;

  3、pex—a盘管(______牌);

  4、安装全铜分水器(吕丰牌);

  5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道(乙方提供阀门两个、过滤器一个,其它连接用材料由甲方提供);

  二、施工方案及验收标准:

  施工前乙方首先提报施工方案和施工设计,经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。

  加热管间距确定为:

  ①卫生间:200㎜;

  ②厨房:300㎜;

  ③卧室:楼头和顶层200㎜;其他250㎜

  ④客厅、餐厅:250㎜。

  三、施工现场管理

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工。

  2、乙方施工人员要进行全员安全教育,制定周密安全措施方可施工。

  3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  4、为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的.住宿场所。

  5、施工用水用电由甲方提供,如需要可装表计量。

  四、工程造价和结算方式

  1、合同造价

  该工程地暖实际铺设面积约为:______平方米,结算价格为元/平方米,工程总价约为_____元。

  地暖施工完毕后,甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定,并在十日内进行最终结算。

  工程量核定方法约定:按实际铺设面积核定,具体办法为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积,卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。

  2、结算方式

  以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后,拨总价的30%,后续工程按工程形象进度拨款,施工完毕拨付到总价的80%,工程竣工付至总价的90%,保修期为二年,第一个采暖期结束后10天内付到95%,第二个采暖期结束后10日内付清余款,终生负责维修。

  五、施工工期:按照甲方要求工期施工,以不耽误后续工程为原则。

  六、质量保证:地暖使用寿命保用50年,乙方对安装工程免费保修二个采暖期,终生负责维修。

  七、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

  八、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________

  签字:___________签字:___________

  ________年________月________日________年________月________日

  工程提点合同3

  总包方:(甲方)____

  分包方:(乙方)____

  现有总包方承建的安装工程承包给分包方施工,为明确双方责任,特作以下规定:

  一、工程承包范围:

  二、工程质量:

  各分部、分项工程均达到合格标准。

  原材料必须依建设方指定的品牌为准,合格证及试、检验报告手续齐全。每一分部分项工程及时报检,经总包方及监理、建设单位验收合格后,方可进入下道工序分包工程质量等级低于合同规定的质量等级,总包方将处罚分包方10%—20%的合同价款作为分包方的违约罚款。并同时赔偿总包方受到的建设及各职能部门的处罚。质量整改率100%,出现质量问题如不能按照总包方及监理、建设方的要求的整改时间内完成,将视情况进行100—500元罚款,并继续整改完毕。

  三、安全问题:

  分包方自行承担安全责任及因此发生的一切费用。

  1、乙方应提高安全意识,配备安全生产管理人员并执证上岗,特殊工种须持证上岗,杜绝无证上岗,否则责任由乙方负责。乙方进场应及时进行安全教育及培训,加强对职工的安全教育及管理,认真执行国家有关安全生产规定和标准,做好安全防护、杜绝违章作业,正确用好“安全三保”现场“五不准”。

  2、乙方保证在施工中发生的一切工伤、病、残、死亡等,或因违章施工,或因分项工程施工质量不合格造成人身伤害,及往返途中驾乘机动车辆造成的人身伤害事故全部负责,与甲方无任何牵连。

  四、工程工期:

  开工日期:以总包方通知为准,竣工日期:以总包方计划为准。

  五、工程量、工程价款及支付:

  工程量:____工程价款:____支付:____

  六、文明施工:

  分包方设专人负责现场文明施工,按总包方提供的位置整齐堆放材料并随时将施工垃圾清运出施工现场,保持施工现场的清洁,工完料清、场地清。如分包方未服从总包方的文明施工,由此引起的责任及追加支出由分包方承担。

  七、有关事宜:

  1、总包方在施工前提供施工图纸,搞好相应的协调配合工作。负责组织验收和预检各分项工程,对分包方的质量、进度、安全和文明施工进行监督,协调好与分包方的'有关事宜。

  2、分包方应严格执行总包方的现场管理制度,管理流程及各项管理要求不得擅自更改施工方案,如不能按要求完成各项工作,甲方有权调入第三方施工。由此发生的一切费用上调10%后在分包方工程款中扣除。

  3、分包方应有承担一定风险的能力,当总包方资金出现短缺暂不到位,分包方应给予充分理解,接受总包方工程价款短期延迟支付的要求,并妥善安排工作,保证所属工人不干扰总包方工作。对于分包方已完成工程的工程款,如业主方尚未向总包方支付此部分工程的工程进度款,总包方可以延迟支付上述工程款的全部或部分金额。

  八、违约责任及解决:

  1、合同双方任何一方不履行合同条款,均属违约,违约造成的损失责任,概由违约方承担。

  2、若分包方工程质量不能满足交工要求,影响到总包方的顺利交工,由此导致的总包方的一切费用均从分包方工程款中扣除。

  3、双方发生争议时,可以通过协商、调节解决,不愿协商、调节的可向人民法院提起诉讼。

  九、未尽事宜,协商解决

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  工程提点合同4

  甲方:_______________________(以下简称________________)

  乙方:_______________________

  一、工程名称:__________________________________________

  二、工程地点:__________________________________________

  三、承包形式:包工包料

  四、工程内容

  ________________________________________________________

  五、工程造价

  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。

  六、双方责任

  1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

  2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

  3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

  4、乙方对设计单位的.设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

  5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

  七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

  八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为___________________(大写)元。变压器油化试验费每台_____________________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的'1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

  十一、争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。

  十三、本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

  甲方(签章):_______________乙方(签章):_______________

  法定代表人(签章):_________法定代表人(签章):_________

  委托代表:___________________委托代表:___________________

  开户银行:___________________开户银行:___________________

  帐号:_______________________帐号:_______________________

  电话:_______________________电话:_______________________

  签订时间:_______年___月___日签订时间:______年___月___日

  协议签订地:_________________协议签订地:_________________

  工程提点合同5

  合同编号:________

  甲方:________

  乙方:________

  签订地点:________

  签订日期:________

  第一条:甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:冷库共________间,制冷设备共________套,总价款为________元。

  第二条:交付安装期限。

  第三条:保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

  第四条:乙方对制冷设备实行保险一年,由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担。

  第五条:安装完毕,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。

  第六条:安装材料采取。

  第七条:结算方式及期限:甲方在________年________月________方式提供。日前付预付款________元合同生效。制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方安装调试完毕运行正常,付给乙方乙方5%违约金________元。逾期不付每天付给________。

  第八条:乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备采用铁路运输(包括公路联运),收到提货通知时,应及时验货付设备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不予卸货交拉走设备。

  第九条:甲方提供380v符合国家规定的'三相电源(必须有零线),由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。

  第十条:由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。

  第十一条:双方解除合同应书面通知对方。

  第十二条:具体的设备项目、型号、数量、价款详见报价表。

  第十三条:违约责任,由于工程款未按时到位,土建、保温工程延期等,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按每天5%付给乙方违约金,由于乙方原因,不能按期完工,耽误甲方延期进货的损失,由乙方承担赔偿责任。

  第十四条:甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。

  第十五条:其他约定事项。

  第十六条:本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

  甲方(章):________

  住所:________

  联系电话:________

  传真:________

  乙方(章):________

  住所:________

  联系电话:________

  传真:________

  工程提点合同6

  甲方:___________

  乙方:___________

  监控系统工程维护质保项目,经甲乙双方友好协商,特订立如下维护保修条款:

  一、乙方的职责:

  1、对甲方现有设备恢复正常使用,监控安装简易合同范本。

  2、对甲方的设备进行每月一次,每次两天的定期维护保养工作;

  3、不论系统有无故障,每年提供12次定期维护保养服务,并提供相应的维护保养报告,年底提供一份详细的年度维护保养报告,以供甲方对各系统设备运行状况有全面的.了解,确保系统设施的正常运行。

  4、在维护保养过程中如发现设备、零部件损坏,经甲方确认同意更换后,按原合同中规定的价格收费更换,如原合同中没有规定的设备及部件,按设备或零部件的成本价收费。

  5、向甲方提供有关技术咨询服务。

  6、如乙方没有按期进行维护保养工作,每少一次扣除维护费用的8%。

  二、甲方的职责:

  1、积极配合乙方进行系统维护保养工作。

  2、在系统出现问题后,应如实向乙方反映情况,提供维修条件,合同范本《监控安装简易合同范本》。

  3、及时支付维修保养费用。

  三、合同金额及收费标准:

  1、维修保养合同金额为:________元人民币。

  2、全年上门维护次数累计超过12次或全年维护保养工作累计超过48个工作日后,甲方需要乙方提供上门维护服务,服务费用按每人每天300元计算,乙方在收到甲方预付款后派员到现场排除故障。

  四、付款方式:

  1、维护费按年度结算:合同签订后5日内支付年度维护费用的50%,满6个月后5日内支付50%余款;

  2、更换设备材料、零部件所发生费用,在收到乙方提供的费用票据后5日内甲方一次付清;

  3、逾期付款时按未付款金额的5%收取滞纳金,满一个月后仍未付清余款,乙方视同甲方不需要乙方继续提供维保服务,乙方停止提供维修保养服务。乙方停止提供维修保养服务后,甲方需要乙方提供上门维修保养服务,服务费用按每人每天300元计算或一次性付清自停止之日起本合同约定的定期维护保养服务费。乙方在收到甲方付款后派员到现场排除故障。

  五、违约责任:

  1、本合同在执行过程中,任何一方违反合同条款,双方进行友好协商,协商不成按经济合同法有关条款处理。

  六、其他:

  1、本合同未尽事宜双方协商,另行签定补充协议;

  2、本合同自双方签字盖章后生效;

  3、本合同期限为1年;

  4、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份。

  甲方:___________乙方:___________

  代表:___________代表:___________

  地址:___________地址:___________

  电话:___________电话:___________

  传真:___________传真:___________

【工程提点合同】相关文章:

工程工程合同范本02-04

建筑工程工程合同范本01-25

工程租赁合同03-07

建设工程勘察合同 -建筑工程施工合同04-26

网签版工程工程合同范本11-17

建设工程设计合同 -建筑工程施工合同04-26

建设工程勘察设计合同 -建筑工程施工合同04-26

工程合同范本11-04

工程合同范本11-22

工程合同范本01-28