- 保证金承诺书 推荐度:
- 投标保证金承诺书 推荐度:
- 相关推荐
保证金承诺书
在不断进步的时代,承诺书使用的情况越来越多,承诺书是签署人内心真实意愿的表示,忌搞形式、走过场,忌出于无奈。那要怎么写好承诺书呢?以下是小编精心整理的保证金承诺书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
保证金承诺书1
致:岳阳市正信医药招标代理有限公司
根据招标文件规定,我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证:投标文件真实、合法,产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题,我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
投标企业名称(盖章):
法定代表人(签字):
签署日期: 年 月日
保证金承诺书2
清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序,构建行业自律环境,提高社会公德力和企业诚信度,
在工程建设中,我们承诺:
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动,保证:
1、本工程建设资金到位率符合规定要求;
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;
3、按规定招标发包,不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;
4、按照《承包合同》约定,及时、足额支付工程预付款,进度款;
5、按照《建设工程价款决算办法》规定,按时完成工程结算审计(审核),并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务,保证:
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任,监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款,导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失,我单位承担全部责任;
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的,我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督,若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的.,我单位承担全部责任,并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资,并自愿接受县清欠办,县建设局的处罚。
承诺人:
单位(章):
法定代表人(签字并盖章):
办公电话/手机/信箱:
经办人姓名/职务:
办公电话/手机:
监督单位:
县清欠办(章)
二0年月日
注:本承诺书一式两份,建设(开发)单位和县清欠办各留存一份
保证金承诺书3
福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人):
福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位):根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号:(20xx)建审龙招字第005号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的'投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写:130000.00元)于开标后予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺:
本承诺书声明:我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。
xxx
xx年xx月xx日
保证金承诺书4
本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号: )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除。
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;
3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的`直接义务;
4、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。
5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。
6、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人):
公章:
银行账号:(包括开户行地址、电话等)
开户行地址:
开户行电话:
法定代表人或授权代表(签字):
年月日
保证金承诺书5
云南省昆明市旅游局
根据《旅行社条例》规定,昆明市爱驴旅行社(经营许可号201205004242)需依法缴纳三十万元人民币(金额大写 :叁拾万元整 )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的'协议(编号为9527),我行作出如下承诺,保证申请人支付:
1、申请人因违反旅游合同约定,侵害旅游者合法权益,经旅游
行政管理部门查证属实,须赔偿旅游者的损失。
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损
失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决,申请人须赔
偿旅游者的损失。
如果申请人届时没有支付上述费用或损失,我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件
的5个工作日内,在担保额度内履行担保义务。
本担保承诺书有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。
担保银行(盖章)
保证金承诺书6
XXX公司:
兹有 。 身份证号: 。 郑重承诺如下:
一、于 年 月 日从(需填汇款人户名:开户行:账号:)打入贵公司(需填汇入行开户行:比如建行XXXXXXX)账户的资金(需填汇入的.大写金额:比如壹拾万元整),是用于(需填具体项目名称)工程项目的投标。
二、该资金属自愿打入贵公司的,如果有违法违纪行为或其他风险因素,致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险,由我单位(或个人)承担所有损失,不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。
三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目,所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。
承诺单位(人):
年 月 日
保证金承诺书7
海安县住房和城乡建设局:
鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元,新建 项目,为缓解建设资金紧张等问题,我公司承诺在农民工工资足额发放过程中,我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的'通知》精神,具体抓好以下几项工作:
1、加强施工各班组的日常管理,并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上,并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件,其一切后果由我公司负责。
承诺单位(盖章)
法定代表人(签字):
年 月 日
所在镇(园区)政府意见(盖章)
经办人(签字)
年 月 日
保证金承诺书8
在 (招标编号: )招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人): 公章:
法定代表人或授权代表(签字):
年 月 日
保证金承诺书9
(工程所在地)建设局:_________
劳动和社会保障局:_________
总工会:_________
工程项目现已由我公司参与承建,为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯,特做出如下承诺:
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同,合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳,当发生以下几种情形,承诺可以由(工程所在地)建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金:
1、故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务,超过限定时间的;
2、因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它不好的事件的;
3、企业负责人、注册建造师(项目经理)、劳务承包人规避、逃逸,致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的'。
4、将农民工工资支付给个体承包人(“包工头”),未兑现农民工工资的;
5、建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
注册建造师(项目经理)(签字):_________
法定代表人签字(签字):_________
施工单位名称(章):_________
_________年_________月_________日
保证金承诺书10
我方于报名时已了解计价格[20xx]1980号文和发改办价格[20xx]857号文规定的.内容,经充分考虑自身实际后,我方自愿与工程的招标人及招标代理机构做如下约定:
如我方有幸中标,我方将按招标文件本须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费,并将招标代理费做为我方投标费用的组成内容,在编制投标报价时一并综合考虑。
投标人(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
xxxx年xx月xx日
保证金承诺书11
北京市丰台区旅游局:
根据《旅行社条例》第十三条的规定,投资人承诺,在取得《旅行社业务经营许可证》之日起3个工作日内,向北京市旅游局指定的银行开设专门的质量保证金账户,存入质量保证金三十万元,或者提交依法取得的'担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保。并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定,在存入质量保证金,或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保后7个工作日内,向旅游行政管理部门提交存入质量保证金的证明文件,以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。
申请人(盖章):×××××国际旅行社有限公司
20××月6月
保证金承诺书12
采矿权申请人名称:
开采矿种:铅锌矿
采矿方式:地下开采
矿区面积:0.2109km2
采矿许可证(延续):
为切实保护矿山地质环境,做好矿山地质环境恢复治理工作,作出如下承诺:
1、在依法批准的矿区范围内,严格按照批准的矿区资源开发利用方案进行开采活动,并采取有效的.措施,保护矿产资源,减轻对矿山地质环境的破坏程度。
2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。
3、采矿许可证到期后进行延续或变更时,按国土资源厅行政主管部门重新核定的标准继续缴存保证金。
4、若转让采矿权时,已缴保证金一并转让,并由手转让人承担所有治理义务。
5、在矿山停办,关闭或闭坑前,按照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》的要求,完成矿山地质环境恢复与治理,并经验收合格。
6、如未按规定期限缴存保证金,经国土资源行政主管部门责令限期缴存,逾期仍不缴存的,同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权,注销采矿许可证。收回采矿权后,并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。
采矿权申请人(盖章):
法定代表(签名):
保证金承诺书13
甲方:
乙方:
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的`资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份,具有相同法律效力。甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):
保证金承诺书14
惠山区建设局建管处:
无锡市宝丰电力设备厂投资建设的新厂区新建车间工程由我公司总承包承建,新建车间工程一幢,排架结构、单层、建筑面积5472.23m2,计划开工日期为20xx-5-18,计划竣工日期为20xx-10-28,项目经理唐啟忠。
我公司郑重承诺:严格按照合同协议全部足额发放农民工工资,决不拖欠农民工单包工资款,绝不发生农民工因工资问题引发的群体性及个体性上访事件,如有上述事件发生,均由我公司承担一切经济责任及法律责任。
无锡惠山工程实业有限公司
杨市分公司
20xx年5月20日
保证金承诺书15
至:舟山市招投标中心
本单位 (单位名称),现自愿放弃参加 (项目名称)投标活动中,由本单位交纳的投标保证金所产生的同期银行存款利息。
特此承诺
承诺单位(公章):
【保证金承诺书】相关文章:
投标保证金承诺书11-07
投标履约保证金承诺书09-23
保证金承诺书范例[15篇]08-29
保证金申请书04-12
安全保证金莫入误区12-09
加拿大留学保证金10-29
退履约保证金申请书07-01
药品销售保证金的是与非管理资料03-23
保证金申请书范文五篇08-15