承包合同

时间:2023-07-29 08:55:06 承包合同 我要投稿

关于承包合同(精品15篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的关于承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

关于承包合同(精品15篇)

关于承包合同1

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)___________________

  为了明确工程内容和双方责任,本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则,现经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。

  一、定义

  1.1甲方:是发包人,华鼎伟业石家庄办事处

  1.2乙方:是承包人,________________________

  1.3本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案

  1.4合同价款:指甲乙双方在本合同中约定,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项

  1.5方案:经过甲方确认,且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。

  1.6不可抗力:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;

  二、合同文件解释次序

  1、构成合同文件的内容,即:协议书及其附件

  2、法律、法规、标准、规范

  本工程施工及验收依据的规范和国家标准:国家、地方及行业规范和标准。

  3、工程内容和承包范围

  工程地点:石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)

  工程名称:金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程

  承包范围:甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。

  4、工程工期及质量要求:

  本工程工期要求:工期按日历 天数计算,以合同签订付工程款之日起开始计算工期,总工期__天,____年__月__日开始计算工期,竣工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。

  五、合同价款及承包方式

  1.本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价:¥______元(大写人民币:___________).

  2.综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。

  3.综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的'施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分了解,合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用,保证按合同要求完成全部内容。

  4.如果按合同图纸及方案在实际施

  工中取消某部分的施工,该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加金额,并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。

  六、工程款支付与结算

  施工验收完成后一次性结算

  七、甲乙双方权利和义务:

  甲方权利和义务:

  1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。

  2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点,及10米升降机一台费用由甲方承担。

  3、按合同规定支付工程款。

  4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工,并保质保量。

  5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时,甲方发出书面通知,要求乙方整改。

  乙方权利和义务:

  1、未经甲方同意,乙方不得将本工程转给第三方。

  2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装

  3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。

  4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故,一切责任由乙方承担。

  5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资,不得拖欠或克扣。

  6、乙方成品保护及其它

  1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护,以防止损坏,若有损坏则要复原或赔偿。

  2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担

  八、进度、工期的管理及施工配合:

  1、合同签订之日起,开始计算工期,__天内全部完工。

  2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求,并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。

  3、由于乙方原因导致工期延长损失,其返工损失等费用由乙方承担,并承担工期延误的违约责任。

  4、如果出于以下不可抗力事件原因:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后,乙方有权延长工期。

  九、保险

  乙方应在工程开工前,以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效,费用由乙方承担:

  a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;

  b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害,包括乙方对除工程外发包人财产的损害责任;

  c)双方和任何发

  包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任,但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。

  保险单应由保险人按甲方批准的条件发出,乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有,用于修复这些损失或损害,或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。

  十、争端的解决

  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决,由甲方所在地的人民法院裁定。

  十一、双方承诺

  1、乙方向甲方承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并履行本合同所约定的全部义。

  2、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

  十二、合同份数

  本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  十三、未尽事宜

  十四、合同生效

  1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。

  2、合同订立时间:_____年__月__日

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同2

  订立合同双方:

  _________(以下简称甲方)

  _________、(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,经甲方对乙方专业资质的审核,甲方同意将、“幸福家园—幸福人家“二期拆迁安置A—3C工程保温隔热工程分包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,经双方协商一致,签订本合同,以之共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:“幸福家园—幸福人家“二期拆迁安置A—3C标段

  2、工程地址:都江堰市

  3、工程范围:外墙外保温(按栋号施工图及____省相关图集省DBJT—20—60图集_______、_____号施工,需达到国家现行施工质量行业验收标准)。

  4、保温隔热工程所选用的材料:挤塑板、聚苯颗粒、粘结、抗裂、铆钉及钢网等,必须符合设计图纸、____省相关图集标准等规范。

  二、承包方式:包工包料

  三、工程工期

  1、本工程工期六层每栋开工____天、十一层开工____天内必须完工。

  2、本工程甲方通知开工每栋上墙时间,必须按该栋楼要求工期时间准时完工。否则每延长一天工期,将处以罚款____元/m;按时完成,则奖励____元/m;提前完成则每天奖励____元/m。但如受以下因素影响,可酌情适当顺延:

  (1)、不可抗力。

  (2)、设计变更。

  (3)、材料变更。

  四、工程造价

  1、保温单价为:

  (1)外墙保温____cm聚苯颗粒浆料保温涂料面_____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (2)外墙保温____cm聚苯颗粒浆料保温涂料面____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (3)墙保温____cm聚苯挤塑板保温饰面____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (4)墙保温____cm聚苯挤塑板保温饰面____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (5)屋面____cm挤塑板____元/m,____cm挤塑板____元/m。

  2、本工程保温暂定面积为:墙体____平方米,聚苯颗粒____平方米,屋面挤塑板____平方米。

  3、本工程暂定价为

  4、乙方不再承担土建单位的配合费,以上价格不包括税金、不开发票。

  五、质量标准

  1、本工程按____省保温分项工程验收规范质量标准验收。

  2、乙方所施工工程必须达到合格标准。

  六、双方责任

  1、甲方责任

  (1)、甲方提供的保温基层墙面需满足国家规范要求,若墙面平整度、垂直度有不能达到国家规范之处,则由甲方负责处理或委托乙方有偿处理完毕后,开始计算工期。

  (2)、提供施工所必须的脚手架和机械设备,满足乙方施工需要,费用由甲方承担。

  (3)、提供施工的所需用水、用电,满足乙方施工需要,费用由甲方承担。

  (4)、提供乙方临时办公、工人住宿和材料堆放场所。

  (5)、提供乙方施工人员现场食堂用餐便利,用餐记账,工程完毕后一并结账。

  (6)、提供施工图纸一套给乙方。

  (7)、负责协调现场其他单位与乙方的’配合工作,确保工程顺利进行。

  (8)、按本协议约定支付工程款。

  (9)、甲方接乙方的'工程验收报告后,应在____日内组织工程验收。

  (10)、甲方指派全权负责本工程的质量、安全、工程款支付及各种技术和经济问题的处理,相应文件经该同志签署立即生效。

  (11)、非乙方原因造成中途停工,甲方需书面通知:停工____日,甲方将乙方实际完成工作产值的____%支付给乙方,停工超过____日,甲方将乙方实际完成工作产值的____%支付给乙方,余额双方另行协商。

  2、乙方责任

  (1)、负责按照设计栋号施工图进行施工作业及____省相关图集____号、____号施工。

  (2)、负责制定施工方案,确保工程顺利完成。

  (3)、乙方施工人员进场施工,必须配带安全帽等安全设施,确保人身安全。如发生安全事故,均由乙方自行负责。

  (4)、乙方施工人员必须按照甲方的统一管理要求进行施工作业,确保文明施工。

  (5)、乙方必须按照施工图、标准图和国家现行隔热保温工程标准规范要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。

  (6)、乙方必须做好中间工程的“自检”、“互检”工程,保证工程质量。

  (7)、乙方必须按时参加甲方组织的现场协调会。

  七、付款方式

  1、乙方将抗裂层施工完毕时,甲方支付工程暂定价的工程款。

  2、乙方分项工程验收合格时,甲方支付工程暂定价的工程款。

  3、本分项工程完工后的完工工程款,余额保修期____年内全部付清。

  八、其他约定

  1、门、窗洞口侧面保温单价为________元/米。

  2、保温施工前的砼与砖砌体接缝处加强层由甲方负责。

  3、乙方负责现场材料抽检费用,超过部分由甲方承担。

  九、合同文本

  1、本合同经双方签字盖章后生效。

  2、本合同一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  20___年___月___日

  20___年___月___日

关于承包合同3

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  为了充分地利用 县丰富的林业资源和乙方的技术、管理和劳动力优势,促进资源的开发利用,推动当地的经济发展。甲方决定将位于 的人工整地造林任务交给乙方负责实施。此经甲乙双方平等协商,特签如下协议:

  一、造林面积、地点、树种和时间

  1、造林面积:约1:1万的地形图勾绘计算的造林面积为准。

  2、具体地点:。

  3、造林树种:优良速生桉树。

  4、造林时间期限:201 年 月 日至201 年 月 日。

  二、造林技术要求

  双方认可附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》及《甲方造林技术规程》,并同意按此附件的规定和要求进行施工及管理。

  三、管理投资和造林资金支付办法

  1、双方接受附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》的所有规定和要求。

  2、甲方不承认任何附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》规定范围以外的费用开支。

  3、每一道工序完成先由乙方自行验收,并经甲方验收或抽样检查合格后才由甲方签字确认工程完成,按照验收结果支付工程款给乙方。每个单项工程完成后,经双方验收合格甲方才向乙方支付该单项工程款的80%,每个单项工程余下的20%,待到定植、补植工程完成后,甲方结清上个工程的余款10%,工程的10%待到整个造林承包任务完成,并经全面验收合格后才能统一结清。

  四、施工监理及验收

  1、甲乙双方将依据造林施工方案、附件《甲方造林技术规程》、附件《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》和本合同对乙方各项工作进行施工监理及验收。

  2、乙方在对每一道工序自行验收后,甲方对乙方所完成的各项工序抽样验收,合同后同甲方出具工程验收单,乙方凭验收单结算工程款。

  五、甲、乙双方的责任

  (一)甲方责任

  1、负责办理造林项目所需的各种报批手续。

  2、将没有山权林权纠纷的可直接用于整地造林的林地发包给乙方。

  3、采购造林所需的苗木、肥料等由甲方负责运到造林所在地通车的山头。

  4、所租用的土地,在造林工作过程中若遇到人为的干扰和阻挠,必须无条件协助乙方解决。如因纠纷村民干扰等原因致使乙方不能继续施工造成乙方所有损失由甲方负责。

  5、在实施本造林项目过程中,有义务对从事造林施工人员进行造林技术培训和指导。

  6、按附件造林施工方案、附件《造林技术规程》、《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》及本合同第三款的规定,及时足额支付各项工程款给乙方。

  7、按合同规定及时到造林现场进行技术指导、检查、验收。

  (二)乙方责任

  1、制定施工方案和资金使用计划,落实施工所需人员、组织实施造林。甲方发包造林工程后,最迟不超过15天即要进场施工。

  2、保证按照合同规定的技术标准施工,按时完成合同造林任务,并通过验收。有特殊情况的及时电话汇报并以书面形式通知甲方,以使甲方制定新的实施方案。

  3、乙方的`管理人员及施工人员,要遵守当地政府的各种规章制度要尊重当地的风俗习惯,与当地群众搞好团结。不能在林区内进行违法活动。发生治安问题,要及时报告甲方及当地政府处理。

  4、有权支配使用甲方已核定范围的费用,实行费用包干,超支不补。

  5、乙方必须与所聘用的承包者和雇请的民工签订劳动合同,明确双方的责任和权利,负责支付他们的一切费用。

  6、为甲方管理人员到造林现场进行检查、验收、技术指导提供生活和工作的便利。

  7、施工过程中自学接受甲方的施工监督。

  8、乙方在施工过程中和在工地里面必须做到安全施工,做好安全防范工作,如发生安全事故的由乙方负责。

  9、乙方承包本造林工程,造林成活率必须在95%以上,低于95%要自行补植。补植后成活还低于80%,甲方按80%价格支付,低于70%,按70%价格支付。低于50%,返工重种,费用由乙方自付。

  六、本合同一经签订,甲、乙双方必须严格遵守。如乙方中途违约或不能按时按量完成施工任务,甲方有权拒付任何款项给乙方,本合同自然终止。

  七、违约责任

  1、乙方所负责的造林不达到附件规定的成活率、保存率、土地利用率,首先按相应比例在投资中扣减,其次再计算相应的损失,由乙方赔偿相应的损失付给甲方。

  2、造林过程中因乙方不能严格执行造林技术要求,或有意将某些问题隐瞒甲方,造成造林合同不能按条款执行或造成损失的,乙方要负全部经济责任。

  3、因甲方的责任而造成造林合同不能改造的由甲方承担一切责任。

  4、因双方共同过失,使本合同无法履行或者无法完全履行的,则根据实际情况,由各方分别承担相应的违约责任。

  5、若遇不可抗拒因素,如台风、龙卷风、战争、火灾、地震、山体滑坡、毁灭性病虫害、土地纠纷及恶坏人畜破坏活动等,致使承包造林人员所营造的林木不达标的,双方另行协商解决。

  八、本合同未尽事宜,双方共同协商一致后签订补充合同条款,补充合同条款与本合同具有同等的法律效力。

  九、本合同附有《甲方人工整地造林技术要求及施工投资单价、完成时间表》。

  十、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,从签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同4

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  经双方友好协商,甲方同意将 西乡商会大厦 项目工程的通风及消防给水分项工程委托给乙方施工,双方本着平等互利、友好合作、保质高效的原则,特订立本协议,以资双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、 工程名称:西乡商会大厦通风工程安装施工

  2、 工程地点:深圳市宝安区西乡兴业路与共乐路交汇处

  3、 承包范围:

  西乡商会大厦楼体内除空调风管以外所有设计范围内的通风及消防给水工程安装施工。具体见附后的工程预算清单。

  4、 质量等级:按相关设计及施工规范要求施工 ,达到国家有关消防通风质量验收合格标准。

  二、承包方式:

  乙方以包工包料包施工机具的方式进行承包(甲方只提供材料垂直运输机械及临时水电接驳口)。

  三、工程款支付及结算方式

  1、 乙方进度款支付如下:在完成地下室通风设备及风管安装与消防给水工程经我方初验合格后支付总款项的20%,款项为 万元,在主题结构封顶后完成楼宇内所有风管及通风设备设施安装后支付总款项的40%,款项为 万元,在完成通风设施与消防联动测试合格后支付总款项的20%,剩余款项在发包人办理审计结算后28天内付清余款(扣除工程质量保证金4%)。质量保证金在工程竣工验收合格满一年后,无质量问题时在一个月内退还50%(无息);满两年且无质量问题时在一个月内再退还50%(无息);

  四、工期要求

  乙方必须配置足够数量的技术工人及1人以上的管理人员在现场作业。在施工过程中,乙方必须接受我方项目经理部统一制定的工期进度安排,满足和服从我方总体进度要求和进度计划,不得延误。若超工期每一天赔偿甲方500元,以此类推,在乙方工程款中扣除。若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求的,甲方有权另聘班组进行赶工,其赶工的费用按本合同承包单价的两倍付给另聘班组,分割项目结算价款做为乙方借支工程款,乙方应无条件予以签字认可。

  五、施工质量

  1、 乙方应保证按施工图、会审纪要、设计变更、施工组织设计、施工方案、技术交底及规范等组织施工,若有临时更改,以甲方的水、电技术负责人书面通知或在施工图上签字为准,方可施工。

  2、 乙方施工的分部分项工程验收必须一次性合格,如验收不合格造成返工及工期延误所产生的费用将由乙方负责,每延误一天罚款1000元。

  3、 乙方对甲方项目部的技术、安全交底要认真及时执行。

  4、 乙方完成的成品项目经有关部门检查及验收后,若发现存在质量问题,乙方应无条件及时无偿修复至规定的验收标准,同时甲方项目部可根据实际情况进行经济处罚,具体整改期限:分项验收前,在发出通知的2小时内;分项验收后,在发出通知的半天时间内。若乙方不执行整改,甲方将派他人进行修复,所产生相关费用均由乙方负责。

  5、 所有质量验收及工期要求按业主方与甲方所签合同要求同步进行。

  6、 水电施工时半成品及成品保护工作由乙方自负。

  六、安全生产文明施工

  1、 乙方必须严格遵守国家安全生产法规,遵守公司有关规章制度。确保现场安全生产文明施工,确保施工安全,如安全事故或被有关部门处罚的',其经济和法律责任概由乙方负责,与甲方无关。

  2、 一切服从现场管理人员指挥,不得任意盲目生产,若不按操作规程作业,导致事故发生,其所有费用均由乙方字符,并承担应有的法律责任。

  3、 应保护施工现场的各类防护设施,不得私自乱拆乱搭,如发现每处罚300元,如施工需要须向项目部汇报后再实施。

  4、 乙方所有现场施工管理人员的安全文明防护用品(如安全帽、安全带、胸卡及其它防护用品)由甲方负责提供,费用由乙方承担。

  5、 各种机具电缆必须合格,禁止私拉乱接,绝对禁止使用防护措施不合格的机具和漏电安全保护系统不全的电器、机具。

  6、 严禁抛掷材料、工具及其他物品,避免堕物伤人。

  7、 乙方按照江西省文明工地标准管理施工现场,若乙方范围内工作达不到文明工地要求,结算单价按达不到优良标准的约定执行。

  8、 各种电动工具应保证有完好的防护罩,电线应用电缆线,不得使用护套线、花线,电线应架空,否则发生事故由乙方负责。电动工具要有专人使用,特殊工种应持证上岗。

  9、 所有现场材料必须按规定分类整齐堆码,余材废料必须清捡,外架上不能堆码材料,掉至水平网、硬防护的材料必须按要求定期清理。

  七、甲、乙双方的职责

  (一)、甲方责任

  1、甲方应于施工前向乙方提供施工图纸两套并进行安全技术交底,监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。

  2、甲方应根据工程特特点与有关规定制定技术安全保证措施,以保证工人的施工安全。

  3、甲方应提供水源、电源及材料机具维修场所、修补孔洞所需的水泥砂石。

  4、协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

  (二)、乙方责任

  1、严格按照设计图纸、施工规范、有关技术要求及其施工组织设计组织施工,确保工程质量达到约定的标准,合理安排作业计划,投入足够的人力保证工期,并做好相关工程资料以满足验收所需要。

  2、自觉遵守法律法规有关规章制度,自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备及使用情况。

  3、乙方应教育工人严禁偷盗行为,若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其他班组材料、机具等,每人次罚款乙方1000~3000元,直接从进度款中扣除,并将当事人送交当地公安机关处理。

  4、甲方委派的一名水、电技术负责人(负责技术指导,协助与各方沟通及签证工作),其工资费用(工资6000元/月)由乙方负担(两年24个月),在每次支付进度款时扣回。

  5、保修期为竣工验收合格交付使用日起算两年内,在保修期内出现的质量问题由乙方负责。

  6、所有水电材料须有正式完税发票(达到结算总额的50%以上)。

  八、主要规章制度及违规处罚

  1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人,以及犯罪人员,否则一经发现立即清出工地或送交当地公安机关处理。

  2、严禁包庇窝藏各类违法犯罪分子,如违反本规定的班组长承担主要责任。不准聚众赌博、打架斗殴、在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理,情节严重者交送公安部门处理;乙方施工人员若在工地赌博及斗殴,每次处罚1000~3000元,从乙方进度款直接扣除,参与人员无条件退场。

  3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器及煤油炉、液化汽等易燃易爆物品呢,否则发现没收,并每次处罚200元,从乙方进度款直接扣除。

  4、乙方工人进场应持进场劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸免冠彩色相片两张,身份证复印件两份。

  5、乙方应定期组织工人做好安全教育及培训,并向甲方提供每次培训活动的专业资料,无提供资料者每次罚款100~200元。

  6、乙方严禁聘用18周岁以下55周岁以上(女工50周岁以上)的作业人员,乙方工人不得带家属和小孩进入工地,否则发生事故由乙方负责。

  7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚上班,并正确佩戴好安全防护用品,否则每次罚款50元,由乙方进度款中扣除。

  8、密切配合好兄弟班组的施工,以免耽误工期。

  9、不能随意拆除或挪动工地安全防护设施,否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。

  九、违约

  在乙方发生下列情况之一时,甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场,乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资,甲方按乙方所完成量的60%给予结算,同时本合同终止,乙方应在甲方退场通知后叁天内无条件退场,借口拖延每天罚款壹仟元;

  1、 违反法律、法规和治安管理条例的;

  2、 严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的;

  3、 施工过程中,经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的;

  4、 违反操作规程,经教育不改的;

  5、 乙方因技术力量。机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后的;中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足,施工质量差的;

  6、 多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的;

  7、 乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地,或把该工程再次进行转包的。

  十、其他

  1乙方支付给甲方合同履约保证金30万元,在工程完成至正负零(基础)后七日内退还履约保证金20万,主体封顶后七日内退还履约保证金10万。履约保证金均不计利息。

  2、甲方临时需要乙方工人时,杂工按80元/工日、技工按120元/工日计算人工费,该费用当月进行结算,若甲方使用乙方材料应予以签证。

  3、乙方每次进度款,须现场项目经理、预算、技术、质量、安全人员签字后以转账形式支付。

  4、若甲方未能按时付清尾款,则欠款部分按银行同期利息补偿乙方。 5、本合同条款如有与甲方和业主方所签合同条款想矛盾(或冲突)之处,则按甲方和业主方所签合同条款内容执行(专指施工质量、进度、安全及材料要求等)。

  6、若因业主方原因造成的可索赔工期及费用,乙方提供资料甲方协助配合。

  7、本合同未尽事宜,双方另行协商订立补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。争议解决方式参照甲方与业主所签合约。

  8、本合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份,本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,付清尾款后自然失效。

  甲方代表:(盖章)

  年 月 日

  乙方代表:(盖章) 身份证号码:

  年 月 日

关于承包合同5

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  现有甲方 沙场一处,面积 亩,采用期限为年月日至年月日,甲方持有采沙证。 现将此沙场转给乙方承包经营:

  一、期限从本合同签订之日起至 年 月 日。

  二、乙方一次性付给甲方经营年限承包费_________元。大写: ,合同签订日预付承包费__________元,乙方开工之日余额付清。

  三、乙方对承包沙场、码头有使用权、开采权、管理权、经营权,甲方不得干涉。

  四、甲方必须保证乙方在承包期限内此沙场无任何纠纷。

  五、因国家征用或其他人为不能抗拒的自然原因,致使乙方不能使用或经营的,甲方应退还所剩年限的承包费,不满一年的按整年计算。(乙方所交承包费为__________元,承包期限为______年,甲乙双方定为每年__________元)

  六、甲方承包给乙方的沙场使用采沙经营等权益,如遇其他原因致使乙方不能正常生产经营的,甲方必须全额退还乙方的'全部承包费及乙方的所有损失。

  七、甲方必须保证乙方道路畅通,保证无无关人员阻工、扰工,如发生上述问题,甲方负责赔偿乙方所有误工资用及相关损失,并保证及时处理解决。

  八、如因甲方原因致使乙方在经营、开发期间地方政府干预,承包期限未到收回等,甲方亦须退还全部承包费,并赔偿乙方所有损失。

  九、本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  十、本合同具有法律效力,甲乙双方签字后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

关于承包合同6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商:由甲方承包乙方职工食堂,承包期限为月(即20xx年月日至20xx年月日)。具体事宜如下:

  一,甲方义务:

  1,确保一日三餐,若有加班必须做加班餐,每少做一顿从工资中扣掉100元。

  2,保证饭菜质量,不得给职工提供变质饭菜,发现一次从工资中扣除10元。

  3,搞好操作间和餐厅卫生,卫生检查差与工资挂钩。

  4,确保安全,防火防电,若人为造成后果由甲方负责。

  5,不得作与食堂无关的经营,否则后果自负。

  6,搞好服务,每月接受公司检查和考评,结果与工资挂钩。

  7,主动添置易耗和小件设施。

  8,爱护设施设备人为损坏照价赔偿。

  9,无故不得停做,或者终止合同,否则按违约处理。(押金)

  10,交押金1000元,合同到期后归还。(物品无丢失损坏,未违约)

  二,乙方义务:

  1,乙方无偿为甲方提供操作间,餐厅,住房各一间。

  2,乙方为甲方每月发放考核奖励工资(按考核发放:一等1000元二等:800元三等:600元。)

  3,每月对食堂饭菜,卫生和服务态进行考评检查,结果与工资挂钩。

  4,由乙方负责水电费。

  5,由乙方印制,管理餐票。

  6,鼓励职工到食堂就餐。

  7,提供必要设施和工具。(见物品清单)

  合同一式二份各执一份,有不妥之处可协商解决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同7

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

  二、工程地点:麻城宋埠

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条工程期限

  一、合同工期总日历天数10天

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的`按单价x安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.

  第四条甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条奖惩责任

  1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第七条纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

  甲方:乙方:

  代表:代表:

  年_____月_____日年_____月_____日

关于承包合同8

  甲方:________________

  乙方:________________

  为了调动机动车辆驾驶员的积极性,加强驾驶员爱护车辆的责任心,充分发挥机动车辆的作用,更好地为发展工副业和农业生产服务,增加集体和个人的收入,经社员代表会议认真讨论和甲乙双方充分协商,特签订本合同,供双方共同遵守。

  第一条承包机动车辆的型号、吨位及机械状况

  第二条承包期限

  承包期限为__年,即从___年__月__日起至__年__月__日止。

  第三条上交承包费的数量、时间及办法

  乙方在承包期内共向甲方上交承包费__元,其中,__年上交__元,__年上交__元,__年上交__元。每年分__次上交,以现金支付,甲方收费后即出具收据。

  第四条甲方的权利义务

  1、甲方应将承包机动车辆完好地交给乙方,并随车交付下列工具给乙方使用:

  2、根据县石油公司分配给农村机动车辆的燃料指标,合理分配给乙方购买。

  3、甲方有权督促乙方履行合同规定的义务。

  第五条乙方的权利义务

  1、按时按量完成承包费的交纳任务,负担车辆的维修费,配件、燃料、养路费、税金及车检费、保险费。

  2、爱护车辆,适时维修和保养车辆,保证车辆设备和车容完好,能够正常运转。

  3、遵守交通规则和机动车辆操作规程,严禁违章驾驶和酒后行车,保证行车安全,乙方应负担因乙方的责任造成的他人生命和财产损失。

  4、乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。乙方应对与第三方之间的经济合同负独立责任。

  5、乙方完成每年上交甲方的`承包费用后,超收部分归自己,甲方不得另派加收费项目。

  6、合同期满,乙方应将机动车辆检修后,交甲方检验接收,并随交修车工具。

  第六条甲方的违约责任

  1、甲方交给乙方的机动车辆如有损坏,应承担一切修理费用,并赔偿乙方因此所受的损失。甲方提交的工具如与合同规定的种类、数量不符,应按所欠工具的价格补偿乙方。

  2、甲方如果克扣乙方应得的燃料指标,每克扣一公升,应向乙方偿付违约金__元。

  第七条乙方的违约责任

  1、如不按时按量完成向甲方上交承包费的任务,每拖欠一天,应按照银行关于拖延付费的规定向甲方偿付违约金。

  2、如不按时交付车辆修理费、配件、燃料、养路费、车检费及税金,乙方应承担有关单位的经济制裁。乙方如不按时向保险公司投保,甲方可代为投保,然后凭保险费收据要求乙方付款。

  3、乙方如因交通事故或意外事故造成车损人伤(亡),应从保险金额中支付赔偿。

  第八条不可抗力

  如因不可抗力的原因造成乙方不能正常开展营运,经有关部门证实后,甲方应据实酌情减少乙方的承包费。

  第九条其它

  本合同自承包开始之日起生效,合同期满自然失效。在合同执行期间,甲乙双方的任何一方均不得擅自改变或解除合同。如甲方代表人发生变更,亦不得变更合同。合同中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本合同同等的效力。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,合同副本一式__份,交乡政府、(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

  甲方:________________乙方:________________

  日期:________________日期:________________

关于承包合同9

  甲方:

  乙方:

  为搞好防____区环境卫生,创造良好的工作和生活环境,甲方将属于自己范围所产生的垃圾承包给乙方清运及垃圾处理承包项目及费用双方商议:

  一、承包范围乙方为甲方清运及处理甲方商业范围进驻的.企业、办公、商铺所产生的生活垃圾、商业垃圾至垃圾处理站。

  二、承包期限承包期限为________年,时间从________年____月____日至________年____月____日止。

  三、承包费用甲方每年向乙方缴纳垃圾清运处理费___________(包干价)元,___________(大写)元整。乙方提供3个垃圾车厢放在甲方指定位置。

  四、甲乙双方权利和责任

  1、乙方要按甲方指定位置设置垃圾车厢3个,甲方将垃圾集中倒放车厢中,乙方安排人员及时清运。

  2、甲方不得将建筑垃圾和有害垃圾倒入所设置的垃圾厢,并有权制止;

  3、此协议履约期内如遇市有关部门调整垃圾处理费收费标准,甲乙双方另行协商垃圾处理费;协商未果本协议自行终止。

  五、付款方式____月付款金额:_______________元,___________________(大写)元整,付款方式为3个月一付,应付款金额:_____________元(三个月)。_____________(大写)元整。

  六、本协议一式两份,自双方签订之日起生效,甲乙双方各执一份,共同遵守执行。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

关于承包合同10

  上缴利润基数包干,超收分成合同

  发包方:__________________,简称甲方;

  承包方:__________________,简称乙方;

  企业经营者:__________________。

  根据________________________,经双方协商,签订本合同。

  一.承包形式

  上缴利润基数包干,超收分成。

  二、承包期限

  自____年__月__日起至____年__月__日止,共__年。

  三、承包基数

  ____年实现利润____元,上缴利润____元;____年实现利润____元,上缴利润____元;____年实现利润____元,上缴利润____元。

  四、超收部分分成比例

  乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收数额在____元以上的,甲方___%,乙方___%。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收部分在____元以上的,甲方___%,乙方___%。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收部分在____元以上的,甲方___%,乙方___%。

  五、乙方利润分成的使用

  乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金:

  生产发展基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%;

  奖励基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%;

  福利基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%。

  六、主要经济技术指标

  (一)固定资产增值:总额为____元,其中____年____元,____年____元,____年____元。

  (二)产品质量:________________________________________

  (三)新技术开发:_______________________________________

  (四)企业升级:________________________________________

  (五)_____:_______________________________________

  七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的.经营活动进行监督检查,____________________________;有权___________________;有权_________________。

  甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务:

  (一)______________________________;

  (二)______________________________;

  (三)______________________________。

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:____________________________________________________________________________________________________________

  九、违约责任

  甲方在下列违约情况下,应负的责任是:

  (一)_______________________________

  (二)_______________________________

  (三)_______________________________

  乙方在下列违约情况下,应负的责任是:

  (一)_______________________________

  (二)_______________________________

  (三)_______________________________

  十、对企业经营者的奖惩

  对企业经营者的奖励办法:_________________________________________________

  对企业经营者的处罚办法:________________________________________________________________

  十一、合同的变更和解除__________________________________________________________________

  十二、合同的担保_____________________________________________________________________

  十三、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第___种方式解决:

  (一)交___工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决;

  (二)交___人民法院审判。

  十四、名词和术语的解释_________________________________________________________________________________________________________

  十五、其他有关事项_________________________________________________________________________________________________

  __________

  十六、本合同自________________时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送__________________________________________副本和正本有同等效力。

  甲方:(公章) 乙方:(公章或个人签章)

  地址: 地址:

  法人代表(签章): 企业经营者(签章):

  代理人(签章):

  签约日期: 年 月 日

  签约地点:

  〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

关于承包合同11

  甲方:_______

  乙方:_______

  1、总则

  1.1双方本着友好合作、平等互利的原则,经友好协商,特订立本协议。

  1.2甲方把冲压车间产品人工加工费承包给乙方生产,乙方保证将合格产品提供给甲方。

  2、承包范围及加工费用计算

  2.1乙方负责冲压车间的所有产品生产、样品制作、模具制作、车间设备维修等工作。

  2.2本协议的人工加工费是指加工冲压车间产品的人工费用,不含材料费、水电费、易损件、机械折旧等其它费用。

  2.3产品加工单价为每万粒___元,样品制作为每个___元,模具制造为每套___元。以上单价为统一单价,不分难易。

  3、乙方工作与责任

  3.1以上单价已包含车间主任、机修、操作工、质检、仓库人员工资及年终奖等车间所有人工成本,乙方负责组建车间所需的生产人员,并制定其月工资及年终奖标准,全权管理车间人员。

  3.2乙方负责根据甲方生产指令及验收标准,向甲方按时按质提供合格产品。

  3.3正常产品乙方必须按订单交期准时交货,如果因机械或模具原因不能按时交货,乙方必须组织车间人员加班加点,确保产品准时交货。

  3.4乙方必须合理利用现有设备,制定模具的制作计划,确保模具能满足生产需要,不得以模具不够作为理由延误生产。

  3.5需增加冲床时,须由董事会决定是否增加,乙方在未能得到购买冲床时,合理调节现有设备,争取按时完成生产任务。

  3.6对于生产订单,乙方应当在接到生产通知单2小时内回复交期,如有问题,可自行向公司领导反映解决,不得将责任推到跟单员身上。

  4、质量问题与交期

  4.1乙方所交付的加工好的成品,由乙方按品质检验标准进行检验后发电镀。凡不能达到检验标准的,需上报公司裁定后才可处理,否则不得出货。

  4.2甲方按电镀后进仓数量与乙方结算,非冲压原因造成电镀不良品可以当冲压生产结算,属于冲压问题的,不得列入计算范围。

  4.3生产交期超过三天未能安排生产的,由甲方上报公司,由公司相关负责人进行协调。

  4.4乙方须按甲方生产通知单要求生产,生产数量不得超过通知单的5%,并且严格按照生产通知单要求决定是否发外电镀还是存仓。

  5、材料利用率

  5.1乙方按照正常的生产利用率生产,对于不合格品,要统计后报公司处理,不得私自处理。

  5.2乙方每月平均废品率要控制在___%以内。

  6、奖励与处罚

  6.1乙方当月没出现严重质量问题,以总产量___%作为奖金。由车间根据情况下发放到个人。

  6.2乙方当月按时完成任务,任务完成率___%以上的',以总产量5%作为奖金。由车间根据情况下发放到个人。

  6.3下列情况,甲方必须按受处罚:

  6.3.1出现严重质量问题,导致产品报废的,电镀前按产量的2倍抵减产量。电镀后按3倍抵减产量。产品可以挑拣使用的,车间无安排到人员挑拣的,由甲方支付挑拣费用,拣出的废品按3倍产量扣减。

  6.3.2当月任务完成率不足___%的,以总产量___%作为处罚,处罚款直按扣车间。

  6.3.3乙方接生产通知后,未按时回复或因模具设备问题不未能按时生产没有上报公司负责人处理,造成延误出货的,未完成的任务扣减___%作为处罚。

  6.3.4未经同意或未通知仓库登记,私自倾倒不合品时,每次处罚车间___元。

  6.3.5乙方因管理混乱,导致产品或材料受潮或被水淋湿造成损失的,按金额承担___%的损失。

  7、乙方每月工资由车间计算后上报公司,由公司统一发放,甲乙双方每年年终结算一次,乙方年终奖金须甲方审核方可发放,年终结算效益较好时须预留___%作车间后备资金。

  8、本合同有效期年自___年___月___日至___年___月___日止,合同期满根据双方协商后可再续签本合同。

  9、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

关于承包合同12

  立合同单位: 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方

  为完善企业内部生产责任制,加强管理,落实任务,经甲乙双方协商一致,现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包,现明确甲乙双方责任和义务,甲乙双方自愿订立以下合同条款。

  一、承包形式

  1、个体承包,安全运转无事故。

  2、砖坯进窑,保质保量,服从甲方安排。 3、对照合同情况,按实结算。

  二、承包指标及价格标准(单位:万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块,争取1450万块。(具体根据烧焙情况)

  2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元,具体现场落实),以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑,下雨无人推车,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。

  三、工资结算方式

  1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

  2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。

  3、余款工资30%作预提金留厂,中途无范规行为,到年终一次性结算兑现,如中途停退班,留厂的预提金全部作自动放弃。

  四、甲方的.权利和义务

  1、协助乙方做好安全教育意识,一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。

  3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。

  4、加强对乙方安全防范措施的管理,配发劳动保护用品。

  5、对不服从管理者,有权随时终止合同,一切按合同执行。 五、乙方的责任和义务

  1、在生产时必须做到安全文明生产,对发生的安全事故,其事故责任和经济损失及事故后果,经查明该谁承担由谁承担。

  2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导,无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消过去舍远求近的坏风气。

  3、坚持上下午班进窑,如再坚持半日制,对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

  4、春季生产始借用甲方的生产工具,到年终如数原质交甲方入库,否则按原价全额赔偿。

  5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴,发现一次未戴扣款50元。

  六、其它事项

  1、本合同一经双方签字生效,并即俱法律效力,任何一方不得私自调整任务及工资标准,如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。

  2、合同签定时交甲方保证金200元,随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外,并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。

  3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止,双方帐目结清合同自行作废。

  甲方:

  见证单位:

  乙方: 电话:

  签订时间:二Oxx年元月二十日

关于承包合同13

  (发包人名称,以下简称发包人 )为实施 (项目名称),己接受 (承包人名称,以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

  1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (l)中标通知书;

  (2)投标函及投标函附录;

  (3)专用合同条款;

  (4)通用合同条款;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸;

  (7)己标价工程量清单;

  (8)其他合同文件。

  2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

  3.固定合同价:人民币(大写) 元(¥ 万元)。

  4. 工程范围:

  5.承包人项目经理:

  6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文,其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。

  7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

  8.发包人承诺按合同约定的'条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  9.承包人应按照监理人指示开工,施工总工期 个月。

  10.本协议书一式拾贰份,发包人柒份,承包人伍份。

  11.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同14

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  经甲乙双方协商一致,达成以下土地承包协议:

  一、甲方将位于 土地 亩承包给乙方,承包期限为三年(自 年 月 日 年 月 日止)。

  二、乙方责任:

  1、乙方对所承包的土地必须按有关法规和甲方的要求,栽种树木,田间耕作,在保证条田内林木种植面积,林木株数的前提下,在林间可套种其它作物。

  2、甲方土地按要求全面栽种树木,乙方承包后,要对所有承包条田进行平整土地,治草治碱,治虫害,对条田内未成活的树木要重新补栽,并保证林木的成活率和覆盖率。(条田内每亩树木成活率达85%以上,每亩覆盖率达85%以上,即每亩树木株数不少于110-120株,树木的保存率达100%),每年春季栽种的`树苗,经春夏生长期未成活者,乙方需在秋季进行补栽,至达到要求标准。

  3、乙方所栽的树木树种为白杨或青杨。

  4、乙方在承包地内种植树木、作物、田间管理、林间耕作中的一切费用(人工、水、电、农药等)均由乙方承担。

  5、乙方因田间耕作管理不当等原因造成树木死亡,乙方要承担赔偿损失。

  6、甲方有责任对乙方承包条田内土地平整,树木栽种,田间管理,病虫防治,防火防盗等实施监督,乙方需接受甲方提出的合理性建议和意见,并付诸实施。

  7、乙方对甲方所提供的电力设备、设施、围栏设施、农机具、用具要精心保管、维护使用,如管理使用不当发生被盗,损坏,均由乙方承担赔偿,承包期间的各种险种、保险由乙方承担,做到合法经营,安全生产。

  三、甲方责任:

  1、三年(20xx-20xx年度)内不收取土地承包费。

  2、甲方将房屋、拖拉机、电机、水泵等物品(详见清单)交于乙方使用,乙方应妥善管理并维修,确保甲方交管物品完好无损。

  3、甲方不得干涉乙方正常经营活动。

  四、解除合同责任:

  1、经甲乙双方协商同意后,可以解除合同。

  2、如果乙方不按甲方要求栽种树木,及保证树木的成活率,甲方有权解除合同。

  五、违约责任:

  1、如乙方不履行此合同规定,要向甲方赔偿一定的经济损失( 元人民币)。

  2、如甲方严重违约,乙方可以解除合同。

  甲方: 年 月 日

  乙方: 年 月 日

关于承包合同15

  订立合同双方:

  _________县_____公社(乡)_______大队(村)_________生产队,以下简称甲方;

  ___________________县______________公社(乡)________大队(村)________生产队社员_____________,以下简称乙方。

  为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发展森林蓄水保土,调节气候,改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央(83),(84)一号等有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、承包内容,面积和地点

  甲方将座落在_________的林地(山地)_____________亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至_______________,北至____________________,东至________________,西至________________。

  二、承包期

  承包期为______年零_________个月,从一九_____年______月_____日起,到一九___年____月_____日止。

  三、林木收益分配

  ⒈承包林地内原有林木、成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行______:_____分成,甲方得_____成,乙方得______成;幼林实行______:____分成,甲方得______成,乙方得_______成。

  ⒉承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______:______分成,甲方得_____成,乙方得_____成。

  ⒊对原有林木的修枝材、脚材,按_____:______分成,甲方得_______成,乙方得____成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。

  四、种植密度,采伐与纳税

  ⒈承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于____株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。

  ⒉在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐,皆伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的.,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。

  ⒊采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。

  五、双方的义务

  ⒈承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到三有,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。

  ⒉乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦,采石,采砂,采土和进行其他毁林行为。

  ⒊乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一但发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。

  ⒋上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理地分配给乙方。

  ⒌承包期内林木治虫费用,由甲方承担_____%,乙方承担_______%。

  六、奖惩

  ⒈承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币______元。如乙方发现或抓住盗伐人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款______倍,罚款全部(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款_____元 给对方。

  ⒉甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款,除应如数补齐外,还应向乙方偿付相当于其价值的_______%的违约金。

  ⒊如因乙方的责任造成火灾,对于烧毁树木,应视乙方责任的大小决定其应付赔偿的数额。

  七、不可抗力

  如遇不可抗力的自然灾害,造成乙方承包林地内林木的损失,经调查证实后,对损失部分林木,双方均不负责。

  八、其它

  本合同自承包起算之日起生效,至承包期满失效。承包期满后双方如愿意继续承包,应重新订立合同。在承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。

  本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同执行中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____找范文就来两份,送公社管委会(乡政府),大队(村委会),(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)各留存一份。

  甲方:______县_____公社(乡)______大队(村)____生产队____(公章)

  代表人:_______________(盖章)

  乙方:______县_____公社(乡)______大队(村)___生产队社员_____(盖章或签名)

【承包合同】相关文章:

经典承包合同02-24

承包合同04-05

食堂承包合同06-13

保洁承包合同06-14

土地承包合同06-15

工程承包合同06-16

厨房承包合同06-17

劳务承包合同06-19

餐饮承包合同03-07

店铺承包合同03-07