起重机租赁合同

起重机租赁合同(汇编15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同出现的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的起重机租赁合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

起重机租赁合同1

　　出租单位(简称甲方)：

　　承租单位(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。

　　二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的为准。

　　三、租赁物的.用途和使用：

　　乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。

　　四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。

　　五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。

　　六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。

　　七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。

　　八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。

　　九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。

　　十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。

　　十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。

　　十三、违约责任：

　　① 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。

　　② 乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。

　　③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。

　　十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。

　　十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

　　十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

起重机租赁合同2

　　出租单位：(简称甲方)

　　承租单位：(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程名称：

　　第二条施工地点：

　　第三条租赁期限

　　进场时间：起用时间：合同期限：

　　第四条租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第五条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的.安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第六条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第七条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第八条补充条款

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

起重机租赁合同3

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。

　　1、租赁设备使用目的：

　　1、1工程名称：

　　1、2工程地点：

　　1、3结构类型：

　　1、4建筑面积：

　　1、5建筑高度：

　　2、租赁设备：

　　2、1租用设备名称：塔式起重机（以下简称：塔吊）

　　2、2规格型号：

　　2、3设备编号：

　　2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。

　　2、5市建委颁发的统一编号________________。

　　2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。

　　2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。

　　3租赁设备数量____台。

　　4租赁期间：

　　4、1租赁期间为________年____月____日至________年____月____日；

　　4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。

　　5、塔吊安装准备：

　　5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。

　　5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。

　　5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。

　　6、塔吊进场

　　6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。

　　6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。

　　6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。

　　6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。

　　6、5乙方迟延进场，或不符合6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。

　　7、塔吊的安装、调试与验收：

　　7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。

　　7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。

　　7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方村档备案。

　　7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。

　　8、施工安全交底与协议：

　　8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。

　　8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。

　　9、塔吊作业防护

　　9、1吊装严禁超出施工现场的范围。

　　9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。

　　10、塔吊作业人员：

　　10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。

　　10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。

　　10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。

　　10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。

　　10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。

　　10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。

　　10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。

　　10、8乙方提供的`操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。

　　11、塔吊作业：

　　11、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。

　　11、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。

　　11、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。

　　11、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。

　　11、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。

　　11、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。

　　11、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。

　　12、禁止行为：

　　12、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。

　　12、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。

　　13、塔吊故障：

　　13、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。

　　13、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。

　　13、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。

　　14、设备的维修和保养：

　　14、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。

　　14、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。

　　14、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份村档。

　　15、租赁费：

　　15、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。

　　15、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____x作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。

　　15、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。

　　16、其他事项：

　　16、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。

　　16、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。

　　16、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。

　　16、4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。

　　16、5本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　17、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。

　　18、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。

　　19、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。

　　20、补充条款：

　　20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。

　　20、2其他：____________________。

　　甲方：____________

　　签署人：____________职务：____________

　　负责人：____________

　　地址：____________电话：____________

　　乙方：____________

　　签署人：____________职务：____________

　　法定代表人：____________

　　地址：____________电话：____________

　　合同订立地点：____________

　　合同订立时间：____________

起重机租赁合同4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　经甲乙双方商定，乙方租赁甲方塔式起重机从_______年_______月________日起计费，在地点，工地内使用：______________

　　1、塔式起重机型号：______________生产厂家：______________出厂编号：______________产权号：______________。

　　2、租赁方式：月租金：______________________元税率按12%另加。

　　3、塔吊独立高度米，安装费用________元。

　　4、按规定安装扶着架道，每道扶着架安装费用________元。塔吊超过米，每增加一节费用为________元，检测费甲方自理。

　　6、基础施工由乙方负责按图纸施工，乙方负责确定塔机安装方向，并确保塔机能顺利拆卸地脚螺栓套费用________元，由乙方负责。

　　7、合同签订后，乙方在塔吊进场前________日内一次性付清进出场费________元，及地脚螺栓款________元，维修保养费用800________元/月

　　8、塔吊进入现场后，乙方负责看管吊车，如有零部件丢失，损坏，应按实际发生费用赔偿。

　　9、塔吊安装完毕后，自动计入台班，乙方预付甲方一个月的租金________元，并且乙方在以后提前_______日交付下月的租金。如违约，甲方有权执行停用或转租，停机期间台班费照付，乙方不得干涉。

　　10、甲方在塔吊安装及拆除过程中，乙方应具备安装拆除的现场条件，并配合甲方做好安装及拆除工作。塔吊使用中的吊具，吊物的安全由乙方乙方负责。设备自身安全由甲方负责。

　　11、施工季节停工，租赁费照收。

　　12、塔吊司机，司索、指挥由乙方配备，同乙方签订劳动合同，费用由乙方支付。乙方提供住宿，司机享有与工地管理员同等待遇。

　　13、甲方承担塔吊的________日常修理费用，为了不影响购买零部件的.时间进程，此种费用可先由乙方垫款购买，经双方确认同意后，该费用从最后一个月的月租金扣除。

　　14、乙方如不按时交付甲方租赁及乙方责任内的维修费用，甲方有权停止乙方使用塔吊直至拆除，乙方不得干涉。

　　15、由甲方塔吊自身质量，安装维修不当所造成的安全事故，由甲方直接负责。其它除上述的塔吊使用过程中造成的安全事故以及塔吊的超载、损坏所产生的一切费用，由乙方负责。

　　16、租赁期间塔吊自然损坏，甲方接到乙方通知应在4小时内赶到工地进行检测修，修理费有甲方负责。若延时不修，按月租金的三十分之一扣除租金。

　　17、如一方违约给对方造成损失的，由违约方承担10%的违约金及全部损失。如有异议，由出租方所在地人民法院裁决。

　　18、本合同一式二份，双方签字即生效。

　　甲方：____________公司乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　_____年_______月________日_____年_______月________日

起重机租赁合同5

　　承租方：(简称甲方)

　　出租方：(简称乙方)

　　为了增强双方的责任感，加强经济核算提高经效益，确保双方实现的各自的经济效益、安全等目的：经甲乙双方协商，特制定以下合同事项：

　　第一条：

　　1、施工地点：

　　2、工程名称：

　　3、施工单位：

　　第二条：

　　1、塔机租用期限：年月日至年月日。

　　2、合同期满，甲方继续使用塔机，应提前通知乙方，乙方有机决定是否续签合同。

　　第三条：

　　租赁费结算方式：塔机租赁执行月包干：每月租赁费万元台,结账日期为用塔机之日，年前付60%;年后按每月进度款比例支付。

　　第四条：

　　塔机进出场费为80塔2.6万，65塔2.2万。出市区外进出场费应在合同时预付万元，进场后进场费一次性付清。

　　第五条：

　　如不按时支付租赁费，乙方有权停塔，造成任何损失、费用合部出甲方承担。

　　第六条：

　　塔机报停后，一次性结清全部租赁费，否则乙方拒绝退场，租费照付，按天计算租赁费每天元。

　　第七条：

　　租用期间如遇天气变化，四级风以上、下雨天和停工等，塔机不能使用的情况，租赁费照付。

　　第八条：甲方义务：

　　1、按图纸施工选择位置、安装方向，具备拆装运输现场，并负责处理好地上、地下障碍物及高压线、地下通迅设施等，保证机械安全顺利进出场，否则延误时间每天按元执行付给乙方损失费。

　　2、负责提供机械用电及路基、地基资料、试块报告，和建委备案检验等手续，保证塔机承重要求，不管任何原因造成的停塔租赁费照付。

　　3、 免费负责安排好司食宿，塔机保管工作，如塔机配件丢失，甲方负责赔偿。负责配备熟练有证信号工，如信号不明造成的.损失费用，及责任全由甲方承担，负责提供吊钩以下的用具。

　　5、如基础发生变化，和非单位人员登机开塔、信号工无证指挥造成任何责任事故的全由甲方承担一切责任。在施工作业发生抢钩和打骂塔司的甲方赔偿乙方20xx元人民币以上，并且乙方有权停塔，在停塔整顿期间租赁费照付。

　　6、全面管理，安全检查、安全学习教育、操作交底并有权考核塔司、辞退塔司。

　　7、配备单独的配电箱，保证用电正常。

　　第九条：乙方义务：

　　1、保证塔机在合理范围内正常使用，积极配合甲方施工，早日安全任务。

　　2、塔机每月例保不少于48小时，超出部份扣除当天租赁费。接到甲方塔机出现故障通知，维修人员应在最快时间内进行处理。

　　3、加班提前通知机组人员，司机不得擅自离开岗位必须持证上岗。

　　4、若机组人员故意刁难甲方，甲方可以提出调换机组人员。

　　5、塔司不准从工地上借款或借与本单位无关的用具，如出现责任与乙方无关。

　　6、因塔机质量问题造成事故由乙方负责。

　　7、因塔司无证上岗、非法操作造成事故的由乙方负责。

　　第十条：双方责任：

　　1、安全运转，必须遵守有关部门规定按照国家规定的塔机“十不准”执行，因违章指挥或无证人员指挥造成事故的，甲方负全部责任。

　　2、在发生任何责任事故时，乙方不承担村料费、延误工期费和人工费(但在处理事故时可以扣除当天台班租赁费)

　　3、吊具应符合国家技术要求，因吊具出现问题，甲方负全部责任。

　　4、塔机在租赁期间所有的产权属于乙方，甲方不得转让或押及迁移地方，否则按经济合同诈骗执行。

　　5、在履行合同中，有一方需要变更，应双方协商解决，不得单方撤消，有争议无法调解的，可由法院解决。

　　6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起即生效。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　电话：电话：

　　年月日

起重机租赁合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因 工程施工需要，向乙方申请，租用 ＿ 型塔机 台，依据《中华人民共和国合同法》为了明确双方责任，恪守信誉，经双方同意特立本合同，以便共同监督执行。

　　1、 结算方法：

　　1、塔吊租赁费用按月包干，每月租费人民币 。（不开发票）不满一月按实际天数计算租赁，每天人民币 。

　　2、机械进出场费为人民币 ，机械安装调试完毕，由检测部门检测合格后，甲方付清进场费，从即日起开始计算租金。

　　3、租金每月结算一次，满一个月后次月的10天内付清上月租金，如甲方未按时支付租金，乙方有权停机并要求付清租金。因此而造成的停机，停机期间租金不变。()因停电、节假日或施工原因而造成的`停机，停机期间租金不变。

　　4、甲方通知乙方拆除塔吊时，付清所有租赁费，如甲方不付清租赁费，乙方有权延续计算租赁费，直到塔吊拆除。

　　二、甲方责任：

　　1、负责设备基础施工，并承担基础制作费用。

　　2、提供安全，可靠的电源，并将电源引到塔吊下的电源箱。

　　3、积极配合乙方设备安装，拆除工作，保证道路畅通。

　　4、负责设备进场后的安全保卫工作，如设备零件被盗，甲方负责赔偿。

　　5、免费给乙方操作人员安排住宿，在本公司食堂就餐（餐费自理）。

　　6、必须提前十天以书面形式，通知乙方设备的进场和出场。

　　三、乙方责任：

　　1、积极配合甲方施工，准备两名操作人员，提供24小时优质服务。

　　2、做好设备维修、保养，及时处理故障，做到一天故障4小时内解决，大故障24小时内排除，月累计停机维修，不超过3天，如果超过3天，甲方扣相应的台班费。

　　3、严格遵守操作规程，杜绝安全事故，拒绝一切违章指挥，严格违章操作，凡属操作原因发生事故，乙方承担责任。

　　4、乙方应配备专职指挥人员，因指挥造成的失误或乙方人员造成的损失，由乙方负责。

　　5、服从甲方、总包、监理、业主等管理人员的现场管理，不得与现场管理人员发生冲突，否则后果自负。

　　四、双方权利：

　　1、甲、乙双方不得无故单方撕毁本合同，否则将承担一切经济损失。

　　2、本合同仅限 工程使用。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　4、本合同必须有双方负责人（代表）签字、盖章，经签字、盖章，合同即日生效，未尽事宜，由双方协商解决，如有必要，可上诉至法院，按合同法有关规定执行。

　　五、未尽事宜，由双方协商解决或以合同附件形式补充其条款，附件与合同具有同等的法律效益。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　负责人：（签字） 负责人：（签字）

　　年 月 日

起重机租赁合同7

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方经协商同意：甲方在 工程，租用乙方 台双笼2T施工升降机，型号为： 安装高度 米，租赁形式为包月。

　　甲乙双方确认如下事项：

　　一、租赁期：暂定 个月，甲方要求乙方在 年 月 日，把设备运进场，乙方设备进场安装调试的时间不超过3天，甲方在设备安装完毕后有2天时间搭马道、防护棚和楼层安全门井并组织进行验收，从第6天开始为设备起租日直至设备退租之日终止。

　　二、设备进出场费(含设备运进、运出、维护及拆装费用)人民币 壹台。设备安装完毕时(设备进场的第4天)，甲方向乙方当即支付此费用的一半，拆装完毕后付清剩余款。

　　三、租赁费及两种付款方式：

　　1、月租赁费价 (大写： )(台/月);

　　2、双方商议支付月租赁费价 (大写： )(台/月)。

　　付租赁费方式： 每两月支付一次，支付70﹪，余款工程完成后半年内付清。

　　租赁费不足一月按日计算(日租赁费=月租赁费/30天)。

　　四、升降机司机：由乙方负责配备 3 人，司机持操作证或实习证明上岗。根据甲方工作需要安排班次。

　　五、升降机如因设备故障等原因造成的整机无法运行，每超过14小时，扣乙方一天台班费。乙方保证设备月故障率不超过5﹪(月运转420小时*5﹪=21小时)。

　　六、双方责任：

　　甲方：

　　1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》和《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》，在设备安装完毕后对设备进行验收，在验收合格之日起30天内向工程所在地的区县建委办理使用登记。

　　2、负责对升降机司机进行进场安全教育。负责对电缆线和暂存在地面的井字架和附墙架等物品的看护，如有丢失负责赔偿。

　　3、承担因甲方违章指挥造成的人身伤害和设备事故责任。

　　4、负责安排乙方司机的'现场休息场所和饮食问题。

　　5、甲方为乙方每月提供1个工作日的维修保养时间(累计14小时)。

　　6、进场后甲方提供安装所需的吊装设备(如塔吊或汽车吊)，并配备1至2个架子工。入场前和出场前，甲方为乙方设备的进场或出场提供便利的道路交通条件，达到“进出无障碍”。

　　7、甲方按照乙方技术要求做好设备基础并在电梯基础旁(一般应在离基础4至5米处)设置50KW电源控制箱，应专箱专用，不得和其他设备混用。

　　乙方：

　　1、负责施工升降机的进出场运输、安装、维护、故障修理与拆除作业;负责该作业全过程的安全生产，对该作业全过程中所发生的人身伤害和设备事故承担责任。

　　2、操作司机必须在遵守安全操作规程的前提下服从甲方人员的指挥。

　　3、承担因司机违章操作、操作失误或设备故障造成的人身伤害与设备事故的责任。

　　4、确保设备运转良好，在设备发生故障时及时维修和抢修。

　　5、司机积极配合甲方工作，按甲方规定时间上下班。服务态度达到甲方满意。

　　6、向甲方提供营业执照复印件并加盖公章。

　　七、补充条款： .

　　八、合同纠纷：发生合同纠纷由双方协商解决：若不能解决可由任何一方提请调解直至向人民法院提出申诉。

　　本合同经双方签字之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。未尽事宜双方协商解决。

　　合同签约地址： .

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　年 月 日 年 月 日

起重机租赁合同8

　　承租人:_______________(简称甲方)

　　出租方:_______________(简称乙方)

　　根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:

　　一、施工机械名称:_______________吨起重机，数量:_______________台。

　　二、施工内容及地点:_______________。

　　三、租赁时间为_______________至_______________。

　　四、甲方同意支付乙方设备出入境费用。

　　五、税后收费标准为人民币/月。如果没有满月，租金按月支付。租赁时间超过一个月的，承租人应在三天内汇至出租人指定的账户。甲方应在退出当日结清所有月租金。如未结清，乙方有权不离开，并每天收取月租金2%的滞纳金。乙方不得在结账时提供正式发票。

　　1、甲方施工期间，住宿、餐饮等生活问题由甲方负责；

　　2、甲方负责乙方单位施工期间使用的燃料；

　　3、甲方应负责乙方机械在施工过程中产生的过桥费用。

　　六、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和吊索负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

　　七、严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失，甲方应负责赔偿。

　　八、甲方在吊装时，必须指定一名有资格的吊装指挥起重工指挥，并做好施工前的.安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方吊装指挥失误造成损失，由甲方负责，并坚持“十不吊装”，即:

　　1、超过额定负荷不吊

　　2、命令信号未知，重量未知。

　　3、吊索、附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

　　4、起重机直接起吊重物进行处理。不举

　　5、斜拉、斜挂无挂

　　6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不要悬空

　　7、氧气瓶、乙炔发生器等无安全措施的危险品不要悬挂

　　8、有棱角和切割边缘的物体不加垫(防止钢丝绳磨损)，也不悬挂

　　9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂

　　10、起重指挥人员指挥无吊

　　九、乙方船员应加强机械的维修和保养，使机械处于良好的运行状态。乙方船员应积极配合甲方，服从甲方指挥人员的指挥，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能解除外。责任划分原则:钩上事故由乙方承担责任，钩下事故由甲方承担责任。

　　X、如乙方在施工配合中出现机械故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆，每月需要三天时间维修保养车辆。租金不予扣除，乙方不承担相应的赔偿责任。

　　XI。本合同经双方签字后生效。因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　12、本合同在所有价格结算后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章):_____________乙方(公章):_______________

　　法定代表人(签名):__________________

　　日期：_______________

起重机租赁合同9

　　出租单位：

　　承租单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程名称：

　　施工地点：

　　第二条 租赁期限

　　进场时间： 月。

　　起用时间： 年 日。

　　合同期限： 月。

　　第三条 租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的`安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证X工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条 安全责任：

　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条 争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方X解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条 补充条款

　　出租方(甲方盖章)：

　　承租单位(乙方盖章)：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　日期：

　　日期：

起重机租赁合同10

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方:(以下简称乙方)

　　甲方因工程施工需要，向乙方租赁一台物料提升机。甲方本着互惠互利的原则，明确双方的权利和义务，顺利完成本项目的建设任务。经协商，双方签订本租赁合同。

　　第一条:租赁设备及附件的名称、数量、质量和用途

　　租用平台和安装高度的人员由施工现场指定。

　　第二条:租赁期限

　　租赁期限暂定为个月，自乙方将设备交付至甲方项目现场并在安装调试后交付给甲方之日起，至甲方通知乙方退出之日止，具体日期根据实际发生情况计算。注:租期不得少于个月，租期不足按月收取租金。

　　第三条:租金和租金支付

　　1.(含入口安装、出口拆除、运输费用及电气安装调试)，每套设备租金(不含货梯司机工资)每月每套人民币。数据检测费:元。上述费用和税费由甲方承担。

　　2.设备月租按月支付，月租在次月七个工作日内付清。自乙方将设备交付至甲方施工现场之日起一周内一次性支付入出境费。进出时间由甲方指定；逾期付款的，每天加收3‰的滞纳金。

　　第四条:机械设备的移交和验收

　　设备进场:乙方必须提供合格的进场设备，卷扬机必须配备断绳保护装置(防坠装置)、上下限位装置，吊篮必须有可靠的出机口安全门，地面入口有自落防护门。乙方应安排专职人员进行安装，并向甲方提供特种作业人员的特种作业证，乙方负责安装期间的安全管理。架设完成后，甲方人员验收，甲方签字认可，合格后开始充电。(因人为损坏等造成的配件损失由甲方赔偿。)在施工过程中，乙方应根据甲方的要求增加接缝，并安装附墙。拆除前，乙方还应负责临时附墙装置。(如设备由甲方测试，费用由甲方承担，乙方安排相关部门测试)设备退出:乙方在甲方指定的日期进行验收，移交整机，并派专职人员进行拆除，拆除过程中的安全管理由乙方负责。

　　第五条:双方的责任和义务

　　1.乙方应认真遵循《机械设备租赁管理办法》的质量体系、设备管理程序和建设部JGJ59-99安全检查标准，确保设备的安全运行，并负责设备的日常检查、维修和维护。

　　2.甲方必须按照企业机械设备工作标准和建设部JGJ59-99标准对设备进行标准化操作，不得超载和违章操作，确保设备安全生产；发现故障及时通知乙方，乙方应立即派人维修。如甲方因不合理延误造成工期损失，乙方应予以赔偿。做好操作人员的安全教育工作。

　　3.甲方应主动配合乙方维护设备，并如实提供设备运行的机器班次时间和故障情况。

　　4.甲方必须负责保证乙方设备的`完整性，不得将设备转租给另一方。

　　5.甲方负责标准化项目，乙方配合甲方..

　　6、操作人员必须持证上岗(特种作业)，严禁无证人员上岗。

　　7.挡土墙拉杆所用的钢管及扣件由甲方提供，安全网、安全棚及各种围栏由甲方自行解决。

　　第六条:其他经济责任

　　1.在租赁期内，乙方应负责更换和修复自然损坏。租赁期内，设备丢失、无证非法操作、人为损坏设备等一切事宜，由甲方负全部责任。

　　2.乙方收到甲方提前租赁的每套设备的押金并接受后，应将押金返还给甲方..

　　3.如果甲方未能按合同规定付款，乙方有权停止或拆除启闭机，因此，甲方应全权负责因双方原因造成的各种时间损失和一切事宜。

　　第七条:发生安全事故时，上级主管部门应分清责任，甲乙双方各负其责。

　　第八条:其他事项

　　1.本租赁合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　2.因本合同未尽事宜或违反合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，由乙方所在地诉讼解决。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效，机械退出结算后失效。

　　出租人(盖章):承租人(盖章):

　　授权代理人:

　　日期：

起重机租赁合同11

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。

　　一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

　　二、租赁时间：从20_年9月4日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

　　三、施工地点：山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳热电厂内

　　四、财务结算：

　　1、台班收费标准：按包月计费每月31000元。

　　2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。

　　3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

　　六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

　　七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。

　　八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

　　九、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的.各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　十、其他约定：

　　1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

　　十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

　　十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。

　　出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期：

起重机租赁合同12

　　出租方:(甲方)

　　承租人:(乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确出租人和承租人的权利和义务，双方就甲方租赁乙方物料提升机的有关事宜达成如下协议:

　　1.甲方应根据乙方提供的设备名称、规格、型号、数量和使用地点制造乙方制造的地脚螺栓和基础

　　二.预计租赁期限:__至__(租赁期限不得少于5个月，不足5个月的按5个月收取)。租赁日期的天数是根据实际天数进行估计和最终计算的。

　　三、机械设备租赁价格的确定原则、成本构成及结算方法

　　3.1机械设备租赁价格的确定原则:机械设备租赁价格包括主要设备、进出场费、拆装及配套服务、设备检测、售后服务和现场维修。

　　3.2费用构成:/天，单价为不含税单价；合同价格的极限高度不得超过该高度，所有增加的费用由甲方承担..

　　3.3费用支付:

　　3.3.1租赁设备安装调试后，正式收取租赁费。

　　3.3.2租金当月结算，否则甲方有权收取5%的违约金或停机。乙方使用后通知甲方拆除设备时，应提前3天通知甲方，并与甲方结算后付清所有租赁费用，否则，甲方将不拆除设备，继续收取租赁费用，直至结算。

　　四.甲方的工作

　　4.1甲方负责设备基础的技术指导和辅助工作以及相关机械部件的配置。

　　4.2机械设备移交给乙方使用前，甲方应对设备的工作性能和安全性进行全面检查，确保乙方安全正常使用；并向乙方提供所有设备验收资料，以确保乙方在项目中使用的设备符合相关管理部门的要求。

　　4.3按照双方约定的进场期限提供设备及附件，进行安装调试(甲方必须委托具有相关资质的单位实施安装调试)，验收合格后移交给乙方。保证乙方能在双方约定的时间正常使用。

　　4.4进入现场的机械设备应按有关协议提供售后服务，满足项目管理的要求，并按合同规定定期维修和回访，确保正常运行。

　　4.5甲方人员进入乙方现场时，应遵守现场规章制度，服从乙方的指挥和安排。

　　4.6根据施工现场的条件和乙方的要求，甲方应提供物料提升机的各种技术资料和安装、拆除方案，并负责设备测试和备案。

　　4.7在合同规定的维修期内，甲方必须及时维修租赁设备。甲方维修人员接到乙方通知后，必须尽快赶到现场进行维修。甲方必须在5小时内排除一般机械故障，在24小时内排除严重机械故障。不能排除的，扣除相应时间的租赁费，并承担乙方相应的损失..

　　4.8拆除过程中物料提升机的安全事故由甲方承担责任，给乙方造成的损失由甲方承担(附墙除外)。

　　乙方的工作

　　5.1负责机械设备的顺利进出，确保机械安装作业所需的工作面。路基和设备基础夯实，基础耐久性满足机械设备安全要求；

　　5.2负责机械操作人员的现场安全管理和安全教育及任务交底。

　　5.3提供现场机械设备所需的电源和操作箱与设备卷扬机之间的电缆。

　　5.4乙方在使用机械设备的过程中，应严格按照相关安全管理规定和操作规程的要求使用机械设备，严禁违章操作。

　　5.5乙方负责协调施工现场分包商之间以及分包商与乙方之间在机械设备使用方面的关系。

　　5.6乙方进入、离开、安装和拆卸设备时，应人工配合；乙方应派现场塔吊配合设备安装。

　　5.7操作司机由乙方提供，并支付工资。驾驶员应当对设备进行定期维修和保养，并承担因维修、保养和安全不力、违章操作和丢失造成的损失。

　　违约责任

　　6.1甲方的违约责任

　　6.1.1承担因设备自身责任(非运行原因)造成施工安全事故的.直接经济损失(包括甲方、乙方及任何第三方的经济损失)。

　　6.1.2乙方应承担因违反本合同第四条中甲方工作内容的各项条款而造成的损失。

　　6.2乙方的违约责任

　　6.2.1乙方违反本合同第五条乙方工作内容的各项条款给甲方造成的损失由乙方承担。

　　七、安全交底

　　7.1乙方应就本工程的施工要求向甲方进行书面交底，交底资料应经双方签字确认并附在合同中。

　　7.2甲方应向乙方现场人员进行安全交底，并加强自身的安全检查。因甲方责任造成的所有安全事故均由甲方承担

　　八、争议的解决

　　双方应协商解决，否则可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　九.合同的生效和终止

　　9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　9.2本合同在双方完成约定的工作并结清相关费用后终止。

　　X.合同数量

　　甲方(公章):_______乙方(公章):________

　　法定代表人(签名):____________________

起重机租赁合同13

　　出租单位：______________(简称甲方)

　　承租单位：______________(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　工程名称：______________

　　施工地点：______________

　　第一条 租赁期限

　　进场时间：20__年__月__日

　　起用时间：20__年__月__日

　　合同期限：_____月

　　第二条 租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第三条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如"三通一平"接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的`有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第四条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第五条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第六条 补充条款

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

起重机租赁合同14

　　乙方(承租人):

　　乙方(出租方):

　　因项目需要，醉方向乙方租赁一吨吊车，具体事宜如下:

　　1、租赁时间从___到___。

　　2、施工地点及内容:

　　注:合同期满后，如甲方需要继续租赁，且双方均无异议，则本合同自动继续生效。

　　工作台班单价为人民币/机队，闲置机队为人民币/机队。

　　4、每天从一个机队出发，工作时间按8小时内一个机队计算，以司机出入时间为准。如果有一个以上的机组(即8小时)，按照国家标准，4小时内半个机组，8小时内一个机组。(以签证表格为准)。如果施工因非人为因素(如雨、雪、风等)而失败。)，按闲置机组计算。签署起重机使用清单，并签署人员姓名。

　　5、付款方式:乙方吊车出入费为人民币元，甲方在乙方吊车进厂时预付人民币元现金，每工作一个机班支付一次，并在乙方吊车出厂前结清所有吊装费用。

　　6、甲乙双方应严格遵守并执行安全技术操作规程；十不挂”原则上，甲方应配备合格的起重指挥人员(有操作证)，乙方吊车司机在施工前应有操作证。乙方吊车司机有权拒绝超出作业范围的作业(作业前乙方应向甲方提供性能表)。因施工现场及地下设施申报不清造成的事故，由甲方负责。

　　7、责任划分原则:钩上事故由乙方承担责任，钩下事故由甲方承担责任。

　　8、如甲方未按合同付款，乙方有权停止吊车作业，损失的时间由甲方负责。如果租金拖欠或逾期，2&permil支付违约金。

　　9、起重机停在施工现场时，由甲方负责保管，因保管不当造成的损失由甲方承担。

　　10、甲方负责乙方员工的食宿。

　　11、乙方起重机发生机械故障时，乙方应积极组织技术人员进行维修。延期修理的`，可扣除机器班次时间，但乙方不承担相应的赔偿责任。

　　备注:

　　口(签名或盖章):

　　乙方(签名或盖章):

　　____年___月___日

起重机租赁合同15

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。

　　一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁 汽车起重机 台(为五节臂)。

　　二、租赁时间：从 年 月 日至根据施工情况工程结束为止(大约 个月)。

　　三、施工地点：

　　四、财务结算：

　　1、台班收费标准：按包月计费每月 元。

　　2、付款时间：满三十天结算一次，付款 %;其余款项 %租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过 天，否则乙方有权停止作业。

　　3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过 个半小时。晚上加班时间累计 个半小时按一天标准计算。

　　六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

　　七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。

　　八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的.调度与指挥。

　　九、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的 %的经济损失。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　十、其他约定：

　　1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

　　十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

　　十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日