建筑工程施工合同

时间：2023-07-12 09:01:35 建筑工程施工合同我要投稿

建筑工程施工合同（合集15篇）

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的建筑工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同（合集15篇）

建筑工程施工合同1

　　建设单位：______________

　　设计单位：______________

　　施工单位：______________

　　合同造价：______________

　　合同编号：______________

　　建设单位：______________(简称甲方)

　　施工单位：______________(简称乙方)

　　甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。

　　第一条：工程地点：______________

　　第二条：工程内容：______________(具体见施工预算)。

　　第三条：承包方式：包工包料包质量。

　　第四条：工程总造价：______________

　　第五条：付款方式

　　1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。

　　第六条：合同工期

　　一、双方商定总工期天。

　　开工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。

　　二、如遇下列情况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。

　　1、工程量变化和设计变更。

　　2、非乙方的原因超过______小时以上停水停电时。

　　3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。

　　三、由甲方责任造成的'工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　四、乙方如无正当理由不得拖延工期。

　　第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。

　　第八条：材料设备：材料采用国家标准合格产品。

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。

　　一、甲方：

　　1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。

　　2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。

　　3、组织工程竣工验收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。

　　2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、参加工程竣工验收工作。

　　第十条：工程完工后，质量保修年。

　　第十一条：合同生效与终止

　　本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。

　　第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。

　　甲方盖章：_______________

　　乙方盖章：_______________

　　法人代表(签字)：_______________

　　_________年______月___日

建筑工程施工合同2

　　甲方（承包人）：______________

　　乙方（务工人）：______________

　　为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。

　　一、双方的责任与义务：

　　（一）甲方的责任与义务：

　　1、负责对乙方务工人员的入场教育。

　　2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。

　　3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。

　　4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

　　5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。

　　（二）乙方的责任和义务：

　　1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。

　　2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。

　　3、乙方应保证其服从甲方的.管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

　　4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

　　5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。

　　二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。

　　三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　发包方：______________

　　_______年_______月_______日

建筑工程施工合同3

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：

　　一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。

　　二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。

　　本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的`权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。

　　本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代表：委托代表：

　　联系方式：联系方式：

　　签署时间：

建筑工程施工合同4

　　发包人（全称）（简称甲方）

　　承包人（全称）（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）：（人民币）：万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、明确双方权利、义务的`纪要、协议

　　4、本合同通用条款

　　5、投标书、招标文件和中标通知书

　　6、施工图纸

　　7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。

　　8、工程预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签字盖章后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

建筑工程施工合同5

　　发包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：__________________

　　1.2工程地点：__________________

　　1.3承包范围：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程质量：合格

　　1.7合同价款(人民币大写)：_________(预算清单作为合同附件)

　　第2条甲方工作

　　2.1开工前3天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。

　　2.2指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　第3条乙方工作

　　3.2指派_________为乙方驻工地代表，电话负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意。

　　4.2非因甲方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2隐蔽工程验收：

　　(1)工程具备隐蔽验收条件前，乙方需自检合格并于验收前24小时以书面形式(包括隐蔽验收的相关资料)通知公司签字确认。

　　(2)经验收合格，甲方代表签字后方可进入下一道工序。若甲方在接到书面通知后48小时内未到场验收，则视为合格。

　　(3)无论甲方代表是否参加验收，当提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求剥露，并在验收后重新隐蔽或修护后隐蔽。若检查不合格，按公司制度执行处罚。

　　(4)因隐蔽验收不合格所造成的经济损失和工期拖延均由乙方承担。

　　5.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.4工程竣工后，乙方书面报告申请通知甲方验收，甲方自接到验收报告5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。验收合可后，办理移交手续。

　　第6条关于工程价款结算及付款方式的约定

　　6.1双方商定本合同价款：

　　(1)暂定价格：_________(见预算)

　　(2)竣工结算：按预算单价，如清单中没有的，甲乙双方协商定价，以实际发生工程量结算。

　　(3)，付款方式：自合同签订之日起_________天内(材料进场)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付总工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工验收合格后付至_________%，质保期为一年，一年期满后一次性结清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并结清工程款。

　　第7条有关质保期内的维修约定

　　7.1、保修范围：凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等均属乙方保修责任范围。

　　7.2保修期限：从交付之日起计算，装饰工程保修期限为贰年。防水工程保修期为伍年。

　　7.3保修费用：工程中已含保修费用，乙方收到通知后在约定时间24小时内给人修理，否则甲方有权通知其他单位进行修理。其发生费用从乙方保修费中扣除，并按甲方的工程制度进行相应处罚。

　　7.4材料采购与检验：

　　a甲方采购的材料或设备到场，乙方派人与甲方代表一起验收，验收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的损坏或丢失，由乙方承担赔款。

　　B乙方采购的材料到场，乙方需将材料检验报告、合格证、环保证明文件(一份原件三份复印件)等书面报批甲方代表，同时派人与甲方代表共同对到场材料进行验收。对不符合设计、规范及封样材料要求的材料，不予进场。乙方应重新采购并报验，并承担由此发生的一切费用。

　　第8条有关安全生产和防火的.约定

　　8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.2乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生，乙方承担一切责任，甲方不负责赔偿。

　　8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第9条争议或纠纷处理

　　9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第10条合同生效与终止

　　10.1本合同签订前，甲、乙双方就本工程的有关约定事项，未经本合同确认的，一律无效。

　　10.2本合同签订后，有关合同条款的变更应订书面补充协议，并报原审查、鉴证单位备案后生效。

　　10.3本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

　　第11条合同份数

　　本合同正本两份，由甲、乙双方各执一份。

　　第12条其它约定

　　因现有施工图部分节点及材质不明确，故所有工程量以清单单价为准，本工程灯具只包含筒灯、射灯、灯带。工程量按实结算。

　　合同订立时间：__________________

　　合同签订地点：__________________

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同6

　　甲方（业主）：

　　乙方（承包方）：柳州XX公司

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，依法订立本合同。

　　一、工程概况

　　装饰工程施工地点：沙XX单XX402号室

　　施工内容：按预算内容所列项目施工。

　　承包方式：全包（按预算所列包括）合同总工期80天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　合同总价：82579.6元（详见预算表）。

　　二、双方工作

　　1.甲方工作

　　1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批文等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1.3向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面确认。

　　2.2乙方指派贾X为乙方驻场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期

　　1.工期延误

　　1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：⑴甲方不能按约定提供开工条件。 ⑵设计变更和工程量变化。 ⑶甲方同意工期相应顺延的其他情况。

　　1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方200元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。

　　四、工程价款

　　支付签订合同当天，甲方支付总款30%，金额为24773.9元；总体验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余70%，计57805.7元。

　　五、材料供应

　　1.甲方供应的材料、设备应有材料设备表。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异的，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2.乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、工程变更

　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1.工程质量

　　1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2.竣工验收与保修

　　2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单____日内验收，并在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的'视为竣工验收已被确认。

　　2.2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：水电。

　　2.3双方约定的保修项目内容期限为：预算所列项目保修________年（水电两年）。

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2.由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　九、违约责任

　　甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按照合同总价款的10％向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　十、合同争议解决方式

　　双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请物业管理处调解。协商或调解不成时，双方可以按以下第1中方式解决：

　　1.由____市仲裁委员会仲裁；

　　2.向人民法院起诉。

　　一、其他约定无。

　　二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　三、组成本合同的文件包括：

　　1.本合同条款及合同附表；

　　2.施工图纸、施工预算及做法说明；

　　3.双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4.补充规定。

　　四、其他

　　1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方签字后生效。

　　2.甲乙双方遵照本合同履行完毕，本合同即告终止。

　　业主（签名）：

　　承包方（盖章）：

　　身份证号：

　　住址：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　________年____月____日

　　注册地址：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　________年____月____日

建筑工程施工合同7

　　发包方（以下简称甲方）：_____________________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　（一）工程名称：_____________________

　　（二）工程地点：_____________________

　　二、工程承包范围

　　___________________________________

　　安全维护及整改。

　　三、合同工期

　　_______天。

　　四、工程造价

　　工程造价为：______________元整

　　五、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的`合格标准。

　　5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　十一、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　十二、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　十三、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　代表人：___________________

　　代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日

建筑工程施工合同8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳务合同期限

　　第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、工作内容

　　第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。

　　第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。

　　三、劳务保护和劳务条件

　　第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。

　　第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。

　　四、劳务报酬

　　第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。

　　第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：

　　1、甲乙双方协商一致的；

　　2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

　　五、当事人约定的其他内容

　　第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。

　　第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：

　　1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　2、严重违反劳务纪律和规章制度的；

　　3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的.；

　　4、被依法追究刑事责任的。

　　第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。

　　六、违约责任

　　第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。

　　七、劳务争议处理及其它

　　第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　第十四条、本合同一式_____份，甲乙双方各执____份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　代表人（签字）：_______

　　身份证号码：_______

　　_________年________月_______日

建筑工程施工合同9

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

　　一。工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：公园道西侧

　　3、结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡。

　　4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

　　5、施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。

　　6、工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。

　　7、工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。

　　二。承包范围及承包方式

　　1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：

　　a、基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

　　b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

　　2、甲方要求：本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

　　1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。

　　2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

　　3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

　　4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

　　四。结算方法：

　　1、工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

　　2、执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

　　3、甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。

　　4、采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

　　五。工程设计变更

　　1、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划（或变更）范畴的工作内容，必须按计划（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

　　2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（如果属于减项则调减工程价款）。

　　六。材料进场要求及计价

　　1、及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团

　　2、指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的`材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。

　　3、进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

　　七。工程管理

　　1、甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。

　　2、乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。

　　3、乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

　　4、工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

　　5、乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款第二条），由乙方承担全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。

　　6、存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。

　　7、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

　　八。违约责任

　　1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。

　　2、因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。

　　3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

　　4、如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。

　　5、乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。

　　九。双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。

　　十。此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），如果保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。

　　十一本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。

　　十二。未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。

　　十三。本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同10

　　发包方：__________（简称甲方）

　　承包方：__________（简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：

　　一、工程项目内容地点：_______________

　　1、工程名称：室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚

　　2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。

　　二、工程价格：

　　1、厨卫墙面采用：250215;330内墙瓷片铺贴。

　　2、卫生间、厨房地砖采用：300215;300防滑地砖。

　　3、铝合金无烟灶台180元㎡。

　　4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元㎡

　　5、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。

　　三、甲方责任：、甲方负责现场施工质量监督。

　　2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。

　　3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。

　　4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。

　　5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地

　　6,若甲方更改项目,应承担一切费用。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。

　　2、乙方施工必须保证质量。

　　3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。

　　4、施工期间，乙方应保证安全施工.

　　5:乙方必须服从甲方人员管理

　　五、施工工期：自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工，共计

　　六,付款方式:

　　1 、乙方进场后首付工程款总金额的`30％

　　2、竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清

　　七、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。

　　八、工程验收:

　　1 、乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收.

　　2 、验收标准以国家相关验收评定标准为依据.

　　3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延.

　　九、合同期限：

　　1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

　　2 ,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁.

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表签字：_______________

　　乙方代表签字：__________

　　立合同日期：________年____月日

建筑工程施工合同11

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

　　2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的.时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同12

　　发包人：________大学(以下简称甲方)

　　承包人：________建设公司(以下乙方)

　　甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：____________大楼。

　　工程地点：____市____路____号。

　　施工面积：____m2

　　工程造价：________万元。

　　第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。.

　　第三条工程期限为：____年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________万伍仟元。其余l%,即____元，作为保修期一年的.预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

　　发包人：___________________

　　电视大学(公章)

　　法定代表人：_______________(签章)

　　地址：_____________________

　　承包人：___________________

　　建筑公司(公章)

　　法定代表人：_______________(签章)

　　地址：______________________

　　鉴(公)证机关：________公证所(公章)

　　鉴(公)证人：________________(签章)

　　签约时间：____年____月____日

　　签约地点：_________________

　　有效期限：至_____年___月___日

建筑工程施工合同13

　　项目单位：（以下简称“甲方”）

　　施工单位：（以下简称“乙方”）

　　甲、乙双方依照《网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。

　　一、工程概述：　　工程名称：网络综合布线工程　　工程地点：　　

　　二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

　　三、合同工期：　　合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：　　

　　（1）甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。

　　（2）经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。

　　（3）因自然灾害或其他不可抗拒力因素。　　四承包方式:　　本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。　　五合同价款及结算方式：　　

　　（1）本工程合同总价为：人民币元，大写：元整。　　（其中单点施工费：网络元点合计个点。如有添减按实际点数计算）。

　　（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订____日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。

　　（3）因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。

　　（4）本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

　　六、组成合同的文件及要求：　　

　　（1）本合同协议书。

　　（2）合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。

　　（3）双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　（4）合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。

　　七、工程验收及质保：　　

　　（1）工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

　　（2）乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。

　　（3）乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的`商检证明等资料。

　　（4）工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　（5）甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后____日内入组织验收，　　如超过报告____日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。

　　（6）验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。

　　（7）对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。

　　（8）全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的________年质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。

　　（9）软件类故障保修期为6个月，在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化，导致网络故障或网络中断，乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期，乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行付费服务。

　　八、双方的权利及义务：　　

　　（1）甲方权利义务：　　

　　1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

　　2、向乙方提供必须的施工条件。

　　3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

　　4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。

　　5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

　　6、及时组织验收及办理结算手续。

　　7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。

　　（2）乙方义务与权力：　　

　　1、有权要求甲方按合同约定付款。

　　2、按合同约定要求完成施工任务。

　　3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。

　　4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。

　　5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。

　　6、指派文X向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工　　作。

　　九、违约责任　　

　　（1）由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

　　（2）由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

　　十、争议解决方式　　合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲XX同意选择下列第（）种解决方式：　　

　　（1）可提交市仲裁机构。

　　（2）向人民法院起诉。

　　十一、附则　　

　　（1）合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　（2）本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

　　（3）本合同一式两份，甲XX方各执一份，均具有有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　委托代表人（签字）：委托代表人（签字）

建筑工程施工合同14

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　1.6 工程质量：

　　1.7 合同价款(人民币大写)：

　　第二条甲方工作

　　2.1 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明

　　份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2 指派

　　为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3 委托

　　监理公司进行工程监理，监理公司任命

　　为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方

　　份。

　　2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2 指派

　　为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73——91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300——88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4 由于甲方提供的'材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1 双方商定本合同价款采用第

　　种：

　　(1)固定价格。

　　(2)固定价格加

　　%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2 本合同生效后，甲方分

　　次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料

　　天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在

　　天内，结清尾款。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值

　　%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条奖励和违约责任

　　9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由

　　仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第十一条其它约定

　　____________。

　　第十二条附则

　　12.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　12.2 本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

　　12.3 本合同履行完成后自动终止。

　　12.4 附件

　　(1)施工图纸或作法说明

　　(2)工程项目一览表

　　(3)工程预算书

　　(4)甲方提供货物清单

　　(5)会议纪要

　　(6)设计变更

　　(7)其他

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　代表人：

　　单位地址：

　　电话：

　　传真：

　　邮码：

　　开户银行：

　　户名：

　　帐号：年月日

建筑工程施工合同15

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

　　二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的`除外。

　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　　八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　　十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

【建筑工程施工合同】相关文章：