轻型钢架棚加工承揽协议

时间:2024-02-20 08:42:15 加工承揽合同 我要投稿
  • 相关推荐

轻型钢架棚加工承揽协议

  在社会一步步向前发展的今天,很多地方都会使用到协议,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么写协议真的很难吗?以下是小编为大家收集的轻型钢架棚加工承揽协议,仅供参考,大家一起来看看吧。

轻型钢架棚加工承揽协议

轻型钢架棚加工承揽协议1

  甲方:___________

  乙方:___________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:轻型钢架棚

  2、工程地点:___________区,___________有限公司

  二、工程承包范围

  1、面积:___________×___________=___________平方

  2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差0.3mm)含土建。

  3、工程造价___________元/㎡,总造价___________元。

  4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。

  5、土建工程结束后开始施工,___________天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。 年内保证维护正常使用。

  6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。

  7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。

  甲方:___________

  乙方:___________

  ___________年___________月___________日

轻型钢架棚加工承揽协议2

  原告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  电话原告造成的经济损失__________元。

  3、诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的'合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________

  被告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:__________________。

  电话:________________

  诉讼请求

  1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;

  2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

  __________人民法院

  具状人:_________________

  _____年_____月_____日

轻型钢架棚加工承揽协议3

  甲方:________________

  乙方:________________

  依照《_____________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。

  一、程概况

  1、工程名称:轻型钢架棚

  2、工程地点:________工业园区,________塑料制品有限公司

  二、工程承包范围

  1、面积:________________平方,附工程详单,见-3

  2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。

  3、工程造价________________,总造价________________元。

  4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价________%,柱子立起再付________%,验收后再付________%,剩余________%工程完成后一年内全部付清。

  5、土建工程结束后开始施工,________天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

  6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入_____,如发生工伤事故等事宜,由乙方从_____金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。

  7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。

  甲方:________________乙方:________________

  ________年________月________日

轻型钢架棚加工承揽协议4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。

  一、程概况

  1、工程名称:轻型钢架棚

  2、工程地点:镇平工业园区,华宇塑料制品有限公司

  二、工程承包范围

  1、面积:61.3×44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3

  2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。

  3、工程造价165元/㎡,总造价448072.35元。

  4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。

  5、土建工程结束后开始施工, 天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。 年内保证维护正常使用。

  6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。

  7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

【轻型钢架棚加工承揽协议】相关文章:

加工承揽合同(2) -加工承揽合同04-26

加工承揽合同(1) -加工承揽合同04-26

承揽合同 -加工承揽合同04-26

承揽合同(条款) -加工承揽合同04-26

承揽合同(半成品) -加工承揽合同04-26

承揽合同(简4) -加工承揽合同04-26

承揽合同(简3) -加工承揽合同04-26

承揽合同(简2) -加工承揽合同04-26

承揽合同(简1) -加工承揽合同04-26

承揽合同(含运输) -加工承揽合同04-26